安裝施工合同參考範本
施工合同的主要目的是為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設專案的設計任務，那麼，以下是小編給大家整理收集的安裝施工合同參考範本，希望對大家有幫助。
安裝施工合同參考範本（一）
甲方：
乙方：
甲方將***工程交由乙方負責施工。為明確甲、乙雙方權利和義務，確定經濟關係，共同確保該工程質量、工期的全面完成，經雙方協商一致，達成如下條款，以資共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
5、合同價款：
6、質量等級：
7、工期： 天（從進場安裝之日起）
8、發生下列情況時，工期順延：
不可抗力的自然災害。（如下雨、大風、停電等）
設計修改後工程量增加。
二、雙方責任
（一）甲方責任
1、向乙方提供施工圖紙並進行技術交底；
2、提供施工用水和用電接點位置；
3、指派 為甲方駐現場代表，對工程質量、進度進行監督。
4、協調有關部門做好現場安全保衛、消防等工作。
（二）乙方責任
1、乙方須在合同簽訂前，與甲方簽訂《施工安全、環境保護協議書》，作為本合同的附件之一，否則，合同為無效合同。
2、乙方須在合同簽訂後2天內，以書面形式向甲方報送管理人員資格證書；
3、遵守法律法規和甲方的有關規定，()按規定辦理施工所需的證件、批件並承擔其費用；
4、對施工過程中的質量、工期、消防、安全等負全部責任；
5、加強現場文明施工管理，施工中不得影響環境衛生及佔道，工程交工前要達到工完場清的要求；
6、負責已完工程的成品保護，承擔未交付業主之前發生損壞的修復工作。
7、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規範要求進行施工。
8、質量：如果在施工中，階段驗收為不合格工程，除責成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切費用由乙方負責，不順延期工期；若工程驗收為不合格，甲方不予驗收，一切責任和損失由乙方承擔。
因工程質量問題造成該專案工程倒塌和人畜重大傷亡，其損失和責任由乙方按國家規定全權承擔。
9、工期：按合同工期執行，每延誤一天罰款一千元。施工過程中，如遇人力不可抗拒的災害，工期順延。
10、轉包：乙方不能轉包，一經發現甲方有權終止合同，因轉包造成的損失由乙方負責。
11、進度：乙方不得以任何理由影響工程進度，否則，甲方有權要求更換，由此造成的損失由乙方承擔，甲方拒付一切施工費用。
12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因資金不足或其他原因停工，合同即告終止，甲方不需徵得乙方同意即可更換施工人員，由此造成的一切損失由乙方承擔；
13、其他施工單位的糾紛：乙方施工程序中與其他施工單位發生的各種糾紛由乙方自行處理，引起的聚眾鬧事、打架鬥毆等事端，造成停工或影響工程進度，所有損失由乙方承擔。
三、工程質量
1、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規範要求進行施工。
2、經檢查、檢驗、驗收工程質量不合格，乙方應按業主或監理的整改通知要求進行返修至合格，並承擔費用及賠償由此造成的一切損失。
四、工程驗收
工程施工完畢，乙方須三日內通知甲方組織驗收。乙方必須確保工程質量達到合格標準。
五、工程保修
工程保修期，自甲方與業主辦理工程竣工驗收簽證之日起計算，按國家有關規定執行。保修期內，如因乙方原因造成的質量問題，由乙方無償返修，若乙方未及時返修，甲方可自行返修，費用在乙方質保金中扣除。
六、付款方式：
序號撥款分 次進行金額（元）
七、附則：
1、本合同履約中發生的變化或未盡事宜，甲乙雙方需另行簽訂補充協議，該協議與本合同有同等效力。
2、本合同經雙方簽章後生效，一式二份，雙方各執一份。
3、本合同出現爭議時，可向人民法院起訴。
甲方： 乙方：
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
日期：**年**月**日 日期：**年**月**日
安裝施工合同參考範本（二）
購方（甲方）：__________________
供應方（乙方）：__________________
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。
一、工程專案
1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點：
承 包方式和承包範圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系 統功能、裝置材料，承包整個系統的裝置供應及安裝和除錯，幷包透過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。
二、系統總造價及其支付
（一）系統總造價
1、本監控系統含稅總造價（含感應卡費用）為人民幣 _______
2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：
1、簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%；
2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______ %
3、透過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障執行一個月後，再付總工程款的_______%。
三、工期
1、本合同簽訂後，乙方於_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝除錯（以透過使用者及甲方代表驗收合格為準）。
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規範進行施工。
2、乙方工程使用的材料、裝置必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可，方可採購進場安裝。
五、維修保養
1、本監控系統保修期為_______年，自工程完工並透過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用；
年限 材料費 維護服務費
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本費 2000元/年
2、保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。
4、 甲方要求軟硬體功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以 下情況不屬保修範圍：自行拆卸改換機內任何部分（如：線路、零件）後造成損壞；非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。
六、雙方責任
（一）甲方責任：
1、稽核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。
2、按工程進度向乙方支付工程款。
3、委派_______為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4、在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。
5、組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。
（二）乙方責任：
1、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有裝置和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。 4、對現場所有已完工的建築及建築裝修、裝置、器具有保護的.責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。
5、遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。
七、違約責任
1、除不可抗力（戰爭、天災等）外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 _______％的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______％計付違約金。
3、 由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______％向甲方計付違約金。逾期超過_______ 日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損 失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、本監控系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，
八、其他事宜
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後 天內付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。
3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果_______日內不答覆視為認可。
6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第八條第2款仍需繼續履行。
7、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
簽約代表：__________簽約代表：__________
聯絡電話：__________聯絡電話：__________
地址：______________地址：______________
簽約地點：__________簽約時間：__________