網籤版建築工程合同(6篇)
在不斷進步的社會中，合同的型別越來越多，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼合同要怎麼擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的網籤版建築工程合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
網籤版建築工程合同1
甲方：姓名，性別：______月，身份證號：
乙方：姓名，性別，出身XXX_月____日，住址身份證號甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基專案，經雙方商討達成以下條件及承諾並簽訂本協議：
一、甲方義務與責任
1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基專案的人脈及專案充分了解，為乙方提供真實的資訊，協助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基專案的合同簽訂給予配合把關。
2、確保專案的真實性，並協調中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂專案的施工合同。
二、乙方義務與責
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此專案的進度動向。
2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基專案工程發包瞭解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基專案工程施工承包權後，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費______%
2、本專案施工合同簽訂後三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
（一）甲方違約責任
1、本合同簽訂後，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本專案再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、本協議簽訂後，若甲方就此專案給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
（二）乙方違約責任
1、在本合同簽訂後，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂後，若乙方就此專案與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密在本次服務專案中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執一份。如甲方提出的協議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。
甲方：見證人：
乙方：身份證號：
XXX_月____日
網籤版建築工程合同2
甲方：
法定代表人：
職務：
聯絡方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯絡方式：
身份證件：
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。
3、承包方式：承攬方負責工時和BC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程專案完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
________年____月____日
________年____月____日
網籤版建築工程合同3
甲方：乙方：
甲方在建房屋一棟，建築層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式採用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建專案乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格每平方米人民幣大寫：元（），建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付20%，完成
第一層磚砌並搗制好樓面付到40%，完成
第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到80%，預留10%為質量保證金，完工________年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全勞保的措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求主體工程工期為75（日曆天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、後期維修因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：乙方簽字（章
網籤版建築工程合同4
甲方：________乙方：________
甲方在陽華路南華XX31建房屋一棟，建築總面積約300平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建築技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建專案
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外牆貼瓷磚、後向牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格
每平方米伍拾肆元，建築面積按每層樓外牆計算。女兒牆按每米壹拾元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50％。
四、付款方式完成
第一層磚砌並搗制好樓面付叄仟元，完成。
第二層付款叄仟元，完成。
第三層付款叄仟元，工程全部完工，經驗收合格後一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為4個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它
未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：________乙方簽字（章）：________
網籤版建築工程合同5
甲方：
乙方；
甲方為美化、綠化校園環境，經甲方公開招標，經多家投標，由乙方中標。根據《合同法》，為明確雙方的權力、義務和責任，特簽訂本合同。
一、工程名稱：
____縣鋪子灣鎮運動場花池。
二、工程內容及範圍：
在運動場四周及主席臺兩側的花池，半年後植物成活率達到100％，按實際收方標準數量結算。
四、付款方式：
於________年____月底前一次性付清
五、雙方的權力與義務：
1、甲方有權指定專人監督工程質量，及時提出乙方不足的問題，乙方應立即改正，並負責對工程質量檢查驗收。
2、甲方負責提供種植面，乙方有義務對甲方不合適的地方提出建議，使工程順利進行。甲方應提供水源、培土源。
3、乙方必須按設計的植物品種，雙方約定的事項、合同施工，確保工程質量、植物成活率必須達到100%。
六、工程安全：
乙方必須做到文明施工，乙方人員必須遵守甲方的一切校規校紀，在施工中乙方發生的一切事故由乙方自行負責。
七、本合同一式四份，雙方各執兩份。
本合同經雙方簽章後生效，具有國家同等法律效力。
甲方：____縣鋪子灣鎮中心學校
乙方：____縣龍灘溝花木園藝場。
法人代表：
法人代表：
經 辦 人：
經 辦 人
網籤版建築工程合同6
發包方(簡稱甲方)：_____________________;
承包方(簡稱乙方)：_____________________;
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議並共同遵守。
第一條 工程概況
1. 裝飾施工地點：
2. 裝飾施工面積：
3. 裝飾施工內容：(見附件一《工程報價單》)
4. 承包方式：
5. 總價款： 元，大寫 元。
6. 工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。工期____天。
第二條 材料供應的約定：
1.甲方提供的材料：(見附件一《工程報價單》)甲方負責採購供應的材料、裝置，應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。乙方發現甲方提供的材料、裝置有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方認可使用的，由此造成的工程損失由甲方承擔。
2.甲方採購供應的裝飾材料、裝置，均應用於本合同規定的裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、裝置價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料(見附件一《工程報價單》)乙方供應的材料、裝置，甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第三條 關於工程質量及驗收的約定：
2.本工程由___方設計，提供施工圖紙一式___份。
3.甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程專案，須提前與乙方聯絡，在簽訂《工程專案變更單》後，方能進行該專案的施工、因此影響竣工日期的`，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容、增加施工專案所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予以承認。事後若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
第四條 有關安全生產和防火的約定：
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重牆，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出申請，經所在地建設行政主管部門批准後方能施工。
第五條 關於工程價款及結算的約定：
1.工程款付款方式：簽訂合同之日，付首期款，即總工程款的工期過半油漆工進場前支付總工程款的竣工驗收合格當天支付工程餘款其它補充協議：
2.雙方款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交甲方。
第六條 其它事項
1.甲方工作：
(1)甲方應在開工前三天，向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空施工場所，清除影響施工的障礙物。並提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關係等的協調工作。
2.乙方工作：
(1)參加甲方召集的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(2)指派 為乙方駐工地代表，並全權負責合同履行。按要求組織施工，確保質量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
第七條 違約責任：
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方___元;甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天向乙方支付___元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付___元違約金。
3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
第八條 合同的變更和解除：合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款__%支付違約金，辦理終止合同手續。
第九條 附則
1.本合同簽訂後，工程不得轉包。
2.本合同一式__份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條 其它約定
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日