建築施工合同15篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那麼一般合同是怎麼起草的呢？以下是小編精心整理的建築施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建築施工合同1
第一部分 合同條件
一、詞語含義及合同檔案
第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：
1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關係的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部檔案。
2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包範圍、許可權、性質均需在協議條款內約定。
4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料並被甲方接受的當事人。
5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7．社會監理：甲方委託具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9．設計單位：甲方委託的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委託乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
10．工程：是指為使建築物、構築物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，
對建築物、構築物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建築物及其設施表面的裝飾處理。
11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16．工期：協議條款約定的、按總日曆天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。
17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21．施工場地：由甲方提供，並在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22．施工裝置和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的裝置或設施。
23．工程量清單：發包方在招標檔案中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24．書面形式：根據合同發生的手寫、列印、複寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。
第二條 合同檔案及解釋順序。合同檔案應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1．協議條款；
2．合同條件；
3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；
4．建設工程施工合同；
5．監理合同；
6．招標發包工程的招標檔案、投標書和中標通知書；
7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
8．標準、規範和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條 合同檔案使用的語言文字、標準和適用法律。合同檔案使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規範。沒有國家標準、規範時，有行業標準、規範的，使用行業標準、規範；沒有國家和行業標準、規範的，使用地方的標準、規範。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規範。
國內沒有相應標準、規範時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批准後執行。
甲方要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規範的費用，均由甲方承擔。
適用於合同檔案的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方應於甲方代表發出口頭指令後7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時後不予答覆，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令後24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，甲方代表收到通知後48小時內不予答覆，應承擔由此造成的追回合同價款，並賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應於易人前7天通知乙方，後任繼續履行合同檔案約定的前任的權利和義務。
第六條 委託監理。本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。
總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
三、施工組織設計和工期
第十條 施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批准或提出修改，逾期不批覆，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已
經批准。乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批准後執行。
第十一條 延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答覆乙方。甲方代表7天內不予答覆，視為已同意乙方要求，工
期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方徵得乙方同意並以書面形式通知乙方後，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，並在提出要求後48小時內提出處理意見。乙方應按
甲方要求停止施工，並妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見後，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答
復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆，乙方可自行復工。停工責任在甲
方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆，施工無
法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十三條 工期延誤。由於以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；
2．工程量變化和設計變更；
3．一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4．工程未按時支付；
5．不可抗力；
6．其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生後7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告後7天
內予以確認、答覆，逾期不予答覆，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批
準。甲方應在7天內給予批准，併為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
1．提前的時間；
2．乙方採取的趕工措施；
3．甲方為趕工提供的條件；
4．趕工措施的追加合同價款和承擔；
5．提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質量與檢驗
第十五條 工程樣板。按照協議條款規定，乙方製作的樣板間，經甲方代表檢驗合格後，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。製作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第十六條 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
第十七條 工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格後，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。
第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，並在檢驗後重新隱蔽或修復後隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失並相應順延工期。
第三十五條 爭議
35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條 違約
36．1 違約的處理：
36．2 違約金的數額：
36．3 損失的計算方法：
36．4 甲方不按時付款的利息率：
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40．1 不可抗力的認定標準：
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43．1 合同生效日期：
第四十四條 合同份數
44．1 合同副本份數：
44．2 合同副本的分送責任：
44．3 合同制訂費用：
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
合同訂立時間： 年 月 日
鑑（公）證意見：
經辦人：
鑑（公）證機關（蓋章）：
年 月 日
建築施工合同2
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》結合本工程具體情況，經雙方恰商達成如下協議：
一、工程範圍：
模板工程：配合安裝工程預留洞口、預埋件的製作、現場安全文明施工專案的全部工程，所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)
4.模板工程
模板材料計劃，現場配模製作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及
按指定地點堆放，負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。
二、雙方權利義務：
1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。
2.甲方負責編制施工進度計劃，施工組織設計。管理目標，乙方及時配合甲方完善資料的簽字，收集、實驗等工作。
3.甲方負責工程測量定位與大線的放線，乙方技術人員必須配合參與。
4.甲方及時提供現場施工用的物料。
5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責裝置的接線維修和保養。
6.乙方要嚴格按照圖紙規範和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從專案部管理及的工作安排，確保工程質量達標。
7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對於已經完成的工程乙方要負責保護保養。
8.在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應及時提出。
9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料，不能出現浪費等現象，否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。
10.在施工過程中要注意個人安全，進入施工現場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現場不能進行喝酒。
三、付款方式：
按每個月進度工程量結算，月進度百分之五十，工程整體交工30天之內支付剩餘款項的百分之五十。
四、安全文明公約：
1.要聽從工地管理人員的統一調配，各工程質檢的協調合作。
2.嚴禁打架鬥毆，群眾鬧事，如有發生每次罰款500-20xx元。
3.注意個人衛生及公共衛生，文明用語，禮貌待人。
4.乙方要保證足夠的施工人數，滿足施工的進度需要。
5.如發生偷盜事件，按所有物品的2倍進行處罰，情節嚴重者交公安機關進行處理。
五、違約：
1.本合同隊對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，否則視為違約。違約方應無條件賠對方的全部損失，重者應負法律責任。
2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗收，無遺留修補專案，結算付清款項後自動終止。
六、工程價格：以報價清單為準，工程量以實際面積計算。
七、合同未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
建築施工合同3
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建築工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項批准文號：
資金來源：自籌
二、工程承包範圍
承包範圍：施工圖內除合同約定的發包人分包專案外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、裝置、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發包人提供）
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期總日曆天數：______天。
四、質量標準
工程質量標準：合格（其中主體為優質結構）
五、合同價款
金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同檔案包括：
1、本合同協議書；
2、圖紙；
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可後____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保脩金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。
十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。
發包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建築施工合同4
發包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包範圍
承包範圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的檔案
組成本合同的檔案包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標檔案和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規範及有關技術檔案、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。
發包人：（公章）
承包人：（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委託代表人：
委託代表人：
電 話：
電 話：
傳 真：
傳 真：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳 號：
郵政編碼：
郵政編碼：
建築施工合同5
業 主 方： （簡稱甲方），住址：
聯絡電話： 身份證號碼：
承 包 方： （簡稱乙方），住址：
聯絡電話： 身份證號碼：
甲方在位於 省 市 區 鎮 村 社擬建房
屋一幢，經甲乙雙方協商，由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠實守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執行。
一、 承包方式：
本工程採用甲方提供建築材料，乙方組織施工人員、機械裝置、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建築材料以外的全部施工所需的人員及裝置物資進行承包施工，既：包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。
二、 計劃工期：
計劃開工日期：20xx年 月 日，計劃竣工日期：20xx年 月 日，工期 （日曆）天。
三、 承包範圍：
按照甲方提供的施工圖紙，承包範圍包括：基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚貼上，-外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等，既：除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。
四、 承包單價：
按照建築面積每平方米 元（大寫 元整）進行造價計算，該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。
五、 付款方式：
按工程進度付款：一樓主體完成後支付 元，全部主體完工屋面斷水後支付 元，全部工程完工經甲乙雙方驗收合格後，甲乙雙方按照實際竣工的建築面積進行總價計算，本次支付至總價款的95％，留5％作為工程質量保脩金，工程質量保修期為一年，保修期滿後無質量問題，甲方一次性支付全部尾款，保脩金不計息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發生，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任全部由乙方承擔，與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械裝置、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。
2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質量。
3、乙方應加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。
七、 施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。
2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前3 天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽菸等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
八、 工程質量：
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。
2、乙方施工時要按照施工圖及建築施工規範進行施工作業，確保施工質量符合《建築施工質量驗收規範》要求，工程質量達到合格標準。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工；返工修改後仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成後，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重建的責任，並由乙方承擔所需的費用，並賠償甲方的相關損失。
九、 工期延誤：
工期從20xx年 月 日開始建設，工期為 （日曆）天。無正當理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或停水造成停工。
2、不可抗拒的自然災害，如地震、洪水、冰雹等。
3、甲方同意給予順延的其它情況（須由甲方簽字同意的情況說明）。
十、 違約責任和爭議的解決辦法：
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行返修；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成五天後，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5 天通知違約方後，方可中止或解除合同，並由違約方承擔違約責任。
十一、 合同的生效與終止：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，質量保修期滿後甲方付清全部工程款後，該合同自動失效。
十二、 其他：
以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補充，經甲乙雙方協商一致後簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字（按手印）： 乙方簽字（按手印）：
合同簽訂日期：
20xx年 月 日
建築施工合同6
發包人：（以下簡稱甲方）_________________
承包人：（以下簡稱乙方）_________________
一、工程概況：
工程名稱：_________縣_________鎮_________學校餐廳、宿舍工程
工程地點：_________縣_________鎮_________學校院內
工程內容：土建、安裝
二、工程承包範圍、質量標準、合同價款、工期：
承包範圍：圖紙包括的土建、安裝內容，其中圖紙中保溫工程不包括。
質量標準：合格
合同價款：單平方造價為______元每平方米。本合同價款不包括稅金及一切相關手續、管理等費用。
工期：______個月（______天）
三、合同履行條款
甲方責任與義務：
1、開工前施工現場具備三通一平條件，並提供地質及地下管線資料。
2、施工場地及公共道路暢通的一切問題，均由甲方承擔並承擔相應責任。
3、施工期間所需一切手續、證件、批件等均由甲方辦理並承擔一切費用及責任。
4、施工水準點及座標控制點由甲方現場指定並出據書面通知。
5、施工期間一切外因干擾，均由甲方承擔諧調責任，嚴重影響工程施工，造成損失的由甲方給予乙方相應補嘗。
6、按合同約定及時拔付工程款。
乙方責任與義務：
1、開工後積極組織人員，機械裝置進場。
2、配備合格施工、技術、管理人員。
3、嚴格控制施工質量，所用一切建築材料禁用偽劣產品，必須經監理檢查方可使用。
4、確保按合同工期完成施工任務。
5、施工期間，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。
四、工程款（進度款）支付
按形象進度支付，合同簽訂後，機械裝置進場支付總款的______%；基礎施工結束後支付總款的______%；一層主體結束，支付總工程款的______%；二層主體結束，支付總款的______%；三層主體結束，支付總款的______%；四層主體結束，支付總款的______%；粉刷結束，支付總款的______%；門窗安裝結束，付總款的______%；餘款工程後______年內一次付清。
五、工程變更，變更增加費用，由甲方出資另行增加。
六、其它
未盡事宜，雙方協商解決。以上合同，甲乙雙方均認為合理、合法同意執行，雙方簽訂後，即產生法律效力，本合同一式兩份，甲乙雙方各持1份。
甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________
法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建築施工合同7
甲方(發包方)：
乙方(施工方)：
甲、乙雙方在平等自願、互惠互利的基礎上，經過友好協商，就乙方採取包工包料的方式承接
道路工程(以下簡稱“工程”)一事達成如下
約定，特簽訂本合同(以下簡稱“合同”)。
一、工程概況
1、工程名稱： 道路工程
2、工程地點：
二、承包範圍
本工程長約 米、寬7.5米道路的施工，具體施工範圍以甲方要求為準。
三、工程價款
雙方商定本工程總價款為人民幣115萬元。
四、工程工期
1、乙方須於 年 月 日前(含該日)完成本工程施工任務，透過工程竣工驗收並將工程交付給甲方。若甲方原因造成工期延誤，乙方應書面通知甲方，經甲方確認後，工期順延。
2、工程交付之日是指本工程達到本合同約定的竣工標準、透過工程竣工驗收、完善相關整改專案並將資料和工程完整交付甲方之日。
五、工程標準
1、本工程路基全程按照《公路路基施工技術規範》(JTG_F10-20__)之四級公路標準規定執行。
2、本工程路堤應採用填石路堤並按照《公路路基施工技術規範》規定施工。
3、本工程路面為瀝青混凝土路面並達到《公路工程技術標準》四級公路之規定。
4、本工程為雙車道通行，路堤寬度不少於7.5米。
5、本合同未約定之技術標準均按照《公路路基施工技術規範》和《公路工程技術標準》四級公路之規定執行。
六、工程所需土地使用手續由甲方辦理，費用甲方承擔。
七、甲方應於乙方進場施工時預付工程總價款的20%的費用給乙方，後續工程款視乙方工程進度陸續支付並在工程完工時達到支付工程總價款的90%，其餘10%作為乙方質量保證金在工程完工一年後全部支付給乙方。
八、乙方在工程完工交付給甲方後一年內負有該工程修理完善之義務，如因道路質量問題導致甲方不能正常使用，甲方有權拒絕支付質量保證金。
九、本工程交工驗收應按照交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》
和《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1)有關規定執行。乙方所施工的工程如未達到驗收標準則無權要求甲方支付工程款，已施工部分所有權歸甲方所有。
十、本合同未盡事宜雙方可另定補充協議，補充協議與本合同有同等效力。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
建築施工合同8
發包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________
承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________
根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建築施工。經雙方協商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。
一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟
二、承包範圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁紮、混凝土澆築、內外牆所有建築材料的場內垂直運輸。
三、承包方式：_________________包工不包料。
四、包工工資：_________________按建築面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、牆體的粗裝修）。
五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。
六、工程結算：_________________
（1）、其它專案結算：_________________地圈樑按零工計算。牆體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。
七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板後按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工後再預付工資。
八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往後順延。
九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建築材料、並提供施工技術諮詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料，按是支付承包工資。
十、乙方責任：_________________
（1）、工程質量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。
（2）、乙方在施工中應規範操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對於自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。
（3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃並安排好各道施工程式。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工，甲
方有權終止合同，另擇他人施工，原剩餘工程款不得支付。
十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章）：_________________
乙方（簽字蓋章）：_________________
_____年_____月_____日
建築施工合同9
經甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建築裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關事且宣訂以下合同。
一、工程名稱及地點：
1、 工程名稱及地點：
二、工程概況及質量要求。
1、 裝修標準：住宅樓室內裝修：
2、 工程質量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程式嚴格按國家建築規範進行及做好有關保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關人員驗收合格後方可進行隱蔽，施工各項工作質量必須達到合格，努力爭取優良。
三、工程承包方式及施工內容：
1、 工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程式均按單包方式進行施工及管理。
2、 工程施工承包內容：
住宅樓室內外裝修：
四、雙方職責：
1、 甲方職責，甲方負責徵地、折遷、用地規劃、建築設計、報建等有關建房的行政手續和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內，適時裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進展。
2、 乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規範要求做好技術交底和制訂施工計劃等施工前期的相關工作，各項工作必須做到安全第一。質量第一，時間第一，成信合作，文明施工的管理宗旨。按時保質完成不同時期的各項工作任務。
五、施工單價及結算付款方式。
1、施工單價：
2、結付方工式：
六、工程有關事項：
1、 乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同並追究其所造成的.一切損失。
2、 安全生產：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產專項思想教育，認真做好安全生產的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗並按有關規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關。
3、 工程材料、用具、裝置等一切用料，均由甲方依據工程所進行分配並按規定存放在指定的場所內。每道工序完成後必須清理場地並經甲方有關人員驗收合格後，方可進行下道工序。
4、 甲方提供地切機械、用具和領原料，乙方要妥善保管好，並按規範保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。
5、 任何員工不得在工地吵架、鬥毆、洶酒、、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關執法部門依法嚴懲。
6、 未盡事宜欄：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建築施工合同10
一、建築施工合同中管理費
（一）管理費全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建築法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在於規範建築業市場，保證建築工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《裝置租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋透過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在於平衡當事人之間的利益關係，及時制裁違法行為，進一步規範建築市場，保證建築工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
（二）法院酌定管理費支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包後可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支援。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，並無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑑於教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院並未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。
（三）根據過錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（餘松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與餘松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效後應當據實結算的工程款；儘管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效後，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整範疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配並無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支援。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷後，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
（四）根據合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬於工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，並無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，認定涉案管理費屬於工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支援。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理並支付相應管理費的證據，二審法院對此處理並無不當。
二、建築施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件並支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什麼
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體專案有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、諮詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應透過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉後該科目應無餘額。該科目按管理費用的費用專案進行明細核算。
建築施工合同11
招標編號( )
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經工程專案報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程專案進行了商議。經甲、乙雙方協商，特定協議如下。
一、工程專案的綜合說明
1、名稱：
2、地址：
3、規模：
4、結構及層數：
5、發包方式：
6、發包範圍：
7、年 月 天
8、質量要求：
二、工程造價
1、經甲、乙雙方共同協商定本承包協議造價為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價格計算依據：
(1)標定的定額為：
(2)標定的取費標準：
(3)政策性調價檔案截止日期：
三、材料採購供應
材料採購、運輸、保管的責任和計價依據：
對材料質量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署後，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。
3、按XX市有關檔案規定，工程竣工後甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿後一個月內全部付清。
4、施工期允許調整的內容和依據：
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發生給與調整。
3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，並由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按《建設工程質量管理規定》執行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方透過協商另訂補充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決;協商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話： 電話：
簽約日期：
簽約地點：
建築施工合同12
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
乙方施工，達成如下協議，供雙方共同遵守。
第一條、 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、建築面積：約2。
4、工程總造價：
第二條、 工程造價及承包方式(以下單價均含稅費)
1、承包方式按包工包料執行;地面鋪設 2結算、砼12公分按40元 2結算、砼18公分按50元 2結算。
2、鋼架棚按 2計算，按水平投影面積結算;材料規格：柱子;125
2.0厚，上下弦;50
1.8厚，行條;20
1.6厚，蓋0.326彩鋼瓦。
3、封邊按
2計算;材料用32管和15管。
4、砌牆40元平方，(XXX水泥磚、不包含批灰)。
第三條、 工程工期
1、本合同工程工期為連續的，自年日算起。
2、若遇不可抗力，停水停電工期順延。
第四條、工程質量及保修
1、工程保修期為個月(，保修期從驗收之日起計算(延期驗收則從初步驗收或交付使用之日算起)。
2、保修期內若工程出現問題需要維修時，甲方通知乙方，乙方應在接到通知之日起____日進行維修。
第五條、結算方式及付款方式：
1、付款方式：乙方材料進場3天內付工程總造價的30%，主體完工蓋瓦前付工程總造價的50%，餘款工程驗收後以實際測量面積結算十天內一次性付清。
第六條、雙方責任
1、為確保工程的順利進行，甲方無償提供水電給乙方。
2、乙方應全權負責工程施工安全，在施工過程中發生安全事故由乙方負責。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
建築施工合同13
甲方：
乙方：
為確保工程質量及圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：鋼筋混泥土框架結構;
2、建築面積： 平方米，最後按建築實際面積為準，樓頂有女兒牆、隔熱層。
第二條：承包方式
1、包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，並負責所有施工用具裝置;包括：斗車、料桶、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產生活用具等。
2、承包價格：每平方米 元，建築面積按每層樓外牆計算。
4、工程承包內容：土建工程施工。乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎、女兒牆、牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、內牆水泥粗粉等。
5、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。
6、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則。
第三條：工程質量
1、整個工程應按質、按量完成，並達到符合國家施工規範。
2、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定並通知乙方處理，對隱蔽工程需經甲方人員驗收合格後乙方方能進行下一環節施工。
3、鋼筋工程：要求採用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。
4、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第四條：工程工期
1、 從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第五條：施工費結算方式
1、 合同簽定後，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，工程完工經驗收合格後甲方支付工程款的70%給乙方。
2、 剩餘工程款的30%做為工程質量保證金，保修期為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，牆體裂縫，等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方另請人處理，工時及材料從保證金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。
第六條：安全生產及其它
1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業必須繫好安全帶，並做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
3、其他未盡事宜雙方協商解決。
4、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):
年 月 日 年 月 日
建築施工合同14
1建築施工合同管理的現狀
建築施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規範性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建築施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建築施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關係到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關係，這些特點進一步增加了合同的複雜度。合同的履行時間比較長，建築施工專案往往由於工程結構複雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程式要求比較嚴格，建築施工過程往往受到國家相關法律的約束。由於我國建築行業發展的限制，使我國在建築施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛後，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補籤合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程專案在實施上存在隱患。部分企業對建築施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。
2建築施工合同管理措施分析
由於建築施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容複雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建築施工合同管理是對建築施工專案工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程專案的合同管理，從專案合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：
2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建築施工合同管理人員素質的不斷提高。對建築施工合同管理人員應當明確其責任，對於具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。
2.2完善公司建築施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務於企業合同管理。對於投資企業來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關於施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建築行業的相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑑一些比較優秀的合同文字，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞彙理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建築施工合同文字，是根據國際建築施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文字比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文字有利於合同雙方履行，有利於防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便於解決糾紛。如果不能夠使用示範的合同文字，也應當在合同管理中認真的和示範文字進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。
2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之後，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建築施工合同經過前期的招標等準備工作後，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的進行管理，也容易造成經濟損失。對於建築施工合同來說，由於其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的資訊和資料，以便及時發現問題和解決問題。對於合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建築施工的安全和質量。
3結束語
建築施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的檔案，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文字到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對於企業來說，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。
建築施工合同15
工程名稱：_________
合同價格：_________
施工協議書武陽 麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）
發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：_________
一、 工程內容：_________
平米等 工程（詳見施工圖紙）。
以上專案均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列專案、規格、備註、數量、要求施工。
二、 工期：_________
1、 開工日期：_________本專案工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、 工程合同價款：_________
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。
四、 承建方式
1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核准制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工後，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
3、工程全部完工後三個月內，付工程總費用（總價，包括業主
認可的簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質
保金，工程全部完工並已驗收合格為時間節點計算，一年後支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、 工程質量要求：_________
1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（採用影片資料）。
七、 工程竣工驗收結算：_________
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、 延期違約責任：_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、 質保內容
質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安
全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建
的土建專案，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯絡。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲
方將款項結清後合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預算書
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：_________ 簽訂日期：_________