精選加工合同範文錦集十篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的約束力越來越不可忽視，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編為大家收集的加工合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
加工合同 篇1
甲方：南寧市邕寧縣鏽景軒 （定做方）
乙方： （承攬方）附加身份證影印件
加工水晶琥珀畫，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、透過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/M2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年月 日
加工合同 篇2
委託方：__________________（以下簡稱甲方）
被委託方：________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和其他法律法規有關規定，在平等自願、協商一致的基礎上，訂立本合同。甲方委託乙方加工農產品及______產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條 加工內容
甲方委託乙方為其加工農產品及______產品，加工數量、規格、標準、質量、交付時間、價格等事項，以雙方協商另行簽訂的委託加工合同為準。雙方簽訂的本形式確定。
第二條 甲方責任
1、每次以訂單合同形式委託乙方為甲方加工農產品及______產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律檔案。
3、每次訂單向乙方提供加工品規格、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與委託加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議。
6、甲方按照國家相關法律法規和甲乙雙方確定的標準及要求進行驗收貨品食品代加工協議書食品代加工協議書。
7、甲乙雙方嚴守商業秘密，不能向第三方透露。本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。
2、按照甲方確定的規格、數量、質量、生產標準等進行生產，生產的產品符合國家相關法律法規和甲方的要求。
3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗收不當造成的損失由乙方負責。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失損壞，應承擔相應賠償及承擔相應法律責任
5、乙方應保證按時完成交貨，如出現延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，並儘快完成訂單，乙方賠償由此造成甲方的損失。
6、製造材料交付乙方後，乙方應自費承擔儲存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔責任。
7、乙方應將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的範圍內，損耗超出正常損耗率部分由乙方負責賠償。
8、乙方應給甲方人員提供監控生產過程的便利和協助。
9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標識的物品用於為甲方加工之外的事項中。
10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國家法律法規要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產所需的資質和生產條件符合國家相關法律法規的要求，並在資質和生產條件更改時及時告知甲方。
11、嚴守甲方的商業秘密。
12、乙方應對生產加工環節造成的質量問題負責，因乙方造成的質量問題導致甲方利益受損，乙方應對甲方損失進行賠償。
13、乙方使用食品新增劑應該符合國家相關法律法規要求，若產品的安全、質量出現問題，由乙方承擔全部責任。
14、甲方委託乙方生產的產品，乙方不得將該產品投向市場，銷售權歸甲方所有。
15、在生產過程中若發生安全事故或其它財產損失，應有乙方承擔全部責任。
第四條 甲方包材、印刷
有甲方標識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權歸甲方所有。
第五條 付款方式、交貨地點和交貨時間
由甲乙雙方商討後以實際簽訂委託加工合同為準。
第六條 驗收標準
驗收標準由甲乙雙方商討並符合國家相關法律法規要求以實際簽訂的委託加工合同為準。
第七條 違約責任
違約責任由甲乙雙方商討後以實際簽訂的委託加工合同為準。
第八條 合同有效期限
本委託加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委託加工合同為準。
第九條 其他
1、實際簽訂的委託加工合同與本合同同等有效，如有重複和矛盾之處以另行實際簽訂的委託加工合同為準。
2、本合同正本一式六份，經雙方代表簽字蓋章後生效。
3、如遇合同爭議，甲乙雙方可協商解決，協商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
加工合同 篇3
甲方： 協議編號： 乙方：
根據國家相關政策、法律、法規，經甲、乙雙方友好協商，就甲方委託乙方進行東北水稻加工事宜簽訂如下協議，以供雙方共同遵守。
一、 委託加工產品、品種、數量
二、 包裝方式、包裝重量
1、 包裝方式：委託加工產品包裝物均有乙方提供，包裝方式按甲方生產通知書要求來進行。
2、 包裝重量：標準包的重量不得低於標準包標示的重量。
三、 加工、費用、副產品的處理
1、 加工方式：委託加工的稻穀有甲方負責提供，乙方僅負責甲方委託產品的代加工。
2、 加工費：按每噸按市場價格來計算。
3、 副產品處理：對於甲方提供原糧加工出的副產品可協商銷售給乙方，甲方也可以自行處理（協商以後一般以衝抵加工費用，盈餘部分返回給甲方）。
四. 確保大米加工質量並按時按量交貨
1.甲方委託乙方生產加工的大米，乙方應確保做到：
2.確保大米生產過程按照標準化生產加工，同時符合環境標準和食品安全標準。
3.確保按照甲方要求進行嚴格分類包裝，做到不摻雜摻假，不以次充好。
4.確保按照甲方要求按時按量交貨。
本協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份，各份具有同等法律效力。未盡事宜，雙方另行協商，本協議自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法人代表：法人代表：
簽約時間： 年月日
加工合同 篇4
合同編號：__________________
甲方：___________________________
乙方：___________________________
甲方生產的產品委託乙方進行輻照加工處理（保鮮滅菌），經雙方友好協商達成如下協議：
一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點，並附送貨單，由乙方進行登記，乙方出具收穫單，甲方在原則上提前一週將送貨計劃報乙方，若有特殊情況提前兩天通知，乙方須按甲方要貨時間，及時安排輻照量，確保甲方按時提貨。
二、乙方負責對甲方的產品進行輻照，使產品微生物在負載達甲方所提內控要求（輻照後細菌總數小於_________個/克，大腸菌群小於_________個/100克），並出具檢驗證明，若輻照後在包裝無破損情況下，兩個月內發現微生物不合格現象，雙方協商解決，如確係乙方負責，乙方負責復照。
三、輻照費
品項
單價（元/噸）
輻照費提貨時結清，乙方同時出具加工業的稅票。雙方另有約定的按約定執行。
四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發生紙箱的破裂和壓扁現象，甲方發往乙方之產品，乙方應由專人管理批次並負責倉儲保管，若有遺失，乙方須按實際價格賠償。
五、如遇有爭議的問題時，雙方本著互諒互讓精神友好協商解決，不得單方違約或終止協議。
六、未盡事宜在協議執行過程中加以充實、完善。
七、另行約定： ___________________________。
八、本合同一式_________份，自簽定之日起有效期_________年。
甲方：（蓋章）__________________
帳號：__________________________
_________年_________月________日
乙方：（蓋章）__________________
帳號：__________________________
_________年_________月________日
加工合同 篇5
為了保持貴我雙方良好的合作態勢，追求雙方互利共贏，長期發展，按質按量按期完成生產任務，特制定如下加工協議，以期雙方共同遵守：
一、訂單下達
凡自願接受本“加工協議”下所有條款，並願常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產計劃，並下達“縫製外發加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
二、交期確定
“縫製外發加工計劃單”一旦簽字認可，雙方必須遵照執行。如我方臨時變更品種，須徵得加工方認可，並調劑替代品種，以保證加工單位生產不脫節。如加工方原因或由於我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當日)，徵得同意後重新調整並書面確認新交期。加工方在接收衣片後，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現的，取消加工資格，並視損失大小承擔違約責任。
訂單補數加工方有義務按照我方要求按期完成。
三、衣片、輔料交接
衣片、輔料實行當麵點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回報，並原物不動，等待我司處理。清理交接清楚後，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
四、品質管理
1、 必須先封樣後生產，嚴格按照我司封樣意見和工藝要求執行。未經我司封樣，擅自生產造成的損失由加工方承擔。
2、 必須服從我司品質管理人員的指導。產品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負責人，以便安排工藝人員現場排版或品質人員跟單。
3、 必須保持生產機臺和現場衛生，杜絕油漬、土汙漬等。
4、 回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委託我司回修的(須徵得我司認可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
五、成品交接
成品交貨實行當麵點清，簽字交接。數額較大的，當日點清大包，細數如有偏差次日傳真回傳，並原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認可)。清理交接清楚後，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多餘縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
六、加工價格
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨後定價)。我司不接受在生產過程中要求定價或變更價格。
七、加工費結算
訂單任務完成後由加工單位與我方加工負責人核對加工數量，報總經理審批，再通知加工方開具增值稅發票。我司收到發票後，在交貨後一個月內付款。
八、“縫製外發加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協議不可分割的一部分。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執行。
以上條款雙方認可後簽字蓋章，並遵照執行。
委託加工方 加工方代表
代 表
日期：
甲方： (定作方)
乙方： (承攬方)
加工合同 篇6
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備註
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定
額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的`，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要
的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。 第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金
加工合同 篇7
承攬合同（供加工承攬用）
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封籤，並妥當儲存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同於_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳 號：_________________帳 號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
加工合同 篇8
甲方： (委託方)
乙方： (受託方)
因乙方現正在為甲方提供服務和履行職務，已經(或將要)知悉甲方的商業秘密。為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的智慧財產權，防止該智慧財產權被公開披露或以任何形式洩漏，甲、乙雙方本著平等、自願、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協議。
第一條：智慧財產權 本協議所稱智慧財產權指甲方參加全國機械設計大賽，在比賽前所設計筷樂籠的技術資訊，乙方須對此智慧財產權承擔保密義務。
技術資訊包括由甲方所提供的有關委託加工的筷樂籠的技術資料、圖紙、樣機、說明書。
第二條：乙方的保密義務
1、乙方對其因身份、職務、職業或技術關係而知悉的甲方的智慧財產權應嚴格保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。即使這些資訊甚至可能是全部地由乙方因工作而構思或取得的。
2、在服務關係存續期間，乙方未經授權，不得以競爭為目的、或出於私利、或為
第三人謀利，擅自披露、使用智慧財產權、製造再現智慧財產權的器材、取走與智慧財產權有關的物件;不得直接或間接地向無關人員洩露;不得向不承擔保密義務的任何
第三人披露甲方的智慧財產權;不得擅自複製或公開包含公司智慧財產權的檔案或檔案副本;對因工作所保管、接觸的有關本小組的檔案應妥善對待，未經許可不得超出工作範圍使用。
3、如果發現智慧財產權被洩露或者自己過失洩露商業秘密，應當採取有效措施防止洩密進一步擴大，並及時向甲方報告。
4、服務關係結束後，乙方應將與工作有關的技術資訊、試驗材料等交還甲方。 乙方如違反本項規定的，應承擔本協議
第六條規定的違約責任。
第三條：保密資訊的所有權及歸還
1、乙方承認甲方的保密資訊始終為甲方的資產，而此保密資訊的披露並不得視為甲方已將保密資訊的權利授予乙方。
2、在合作關係未建立或終止，或根據甲方的要求，乙方應即時返還或銷燬所有根據本協議所接受的甲方的保密資訊(包括但不限於以任何形式存在的保密資訊的原件、影印件、複製品和對保密資訊的概述摘要)，並向披露方提供已經返還或銷燬的書面確認。
第三條：有效期限
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議中約定的保密義務一直有效。
第四條：修訂
本協議包含雙方關於此事項的全部約定。雙方在此之前達成的任何口頭或書面的協議或約定，如果與本協議衝突，則以本協議內容為準。本協議的任何修改須以書面方式做出並經雙方授權代表簽字蓋章才能生效。
第五條：可分性
一方未行使、延遲行使或部分行使其權利，並不意味該權利被放棄;某一權利不行使並不意味著其它權利被放棄。如果本協議任何條款經法院判決或經仲裁機構裁決無效，其它條款繼續有效。
第六條：違約責任
如果乙方違反本協議，甲方有權要求賠償全部實際及預期損失，並可採取其它必要的補救措施。
第七條：爭議解決
與本協議有關的任何糾紛或爭議應透過友好協商解決。如不能協商解決，由本協議簽署地有管轄權的人民法院訴訟解決。
第八條：雙方確認
在簽署本協議前，雙方已經詳細審閱了協議的內容，並完全瞭解協議各條款的法律含義。
第九條：協議副本
本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇9
甲方：電話：
乙方： 電話： 傳真：
甲方因業務之需將如下產品原料物料或半成品委託乙方加工。
第一、1、發加工產品名稱：款號：數量：繡花/印花工藝要求：
2、產品名稱：數量：米/碼，洗水工藝要求：
3、產品名稱：款號：數量：生產要求：
第二、產品及質量工藝、要求：（1）乙方生產加工時必須嚴格執行甲方的“生產製單”所述內容及按甲方提供或已指示的正確貨樣品之要求生產，否則作不良品處理（如遇生產實際問題按甲方負責人簽名為準）。（2）乙方必須在生產前先製造樣板，每款送壹條/件，給甲方確認後方可生產。
第三、加工費：每件/套人民幣為拾元角正（如加工費包括生產所用的線款）。乙方繡花、印花應按甲方所有裁片生產成品之原合同數量多出5%作配片用，如有物料不良品一律要以舊換新。
第四、運輸：乙方必須負責全額運輸費用。
第五、結款方式：出貨後45天。
第六、送貨期：雙方經友好磋商制定出下列交貨時間，並必須按下列時間將加工後之成品送到甲方制定地點。
第七、交貨期於年月日前，否則按違約處理。（注：每超一天交貨，則扣10%的加工費）。
第八、乙方所交成品，如有質量問題，乙方必須負責返工。若因乙方造成次品的須由乙方負責成本賠償。
第九、乙方如生產中發現質量問題，必須跟甲方聯絡後方可生產。
第十、乙方一定要做到對甲方版型或款式洗水工藝要求，繡花、印花的色彩搭配，乙方必須對甲方的版權做到對外保密，違者賠償經濟損失，並扣除當月加工費。
第十一、甲乙雙方各存一份，合同自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
加工合同 篇10
合同編號：____________
定作方：____________________________________
承攬方：____________________________________
簽訂地點：__________________________________
簽訂時間：____________年_______月_________日
一、品名或專案、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或專案
規格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額（大寫）
（注：空格如不夠用，可以另接。）
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承 攬 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：