鋁型材加工合同集合8篇
隨著法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編整理的鋁型材加工合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
鋁型材加工合同1
承攬方： (以下稱甲方)
定作方： (以下稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》之規定，現就乙方委託甲方加工門窗鋁型材有關事宜，遵循誠實守信的原則，經雙方協商一致，簽訂合同條款如下：
一、 加工門窗鋁型材的規格、數量及價格：產品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網長江現貨鋁錠均價計算，計價格為： 元/噸。
二、 產品質量標準：執行gb5237-20xx;gb/t6892-20xx 。
三、 包裝物不超過產品重量的5%，誤差在±1.0以內。
四、 交貨地點： 乙方所在地。
五、 乙方下達訂單貳拾肆小時後變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產費用。
六、 交貨時間：乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶後 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。
七、 運輸方式：甲方負責將所有貨物按照合同規定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方後，乙方委託門窗廠驗收，並出具驗收證明(具體註明貨物品種、規格、數量及金額)，由門窗廠有關負責人員簽名並蓋章。貨物到達乙方，除因產品不符合質量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。
八、 提出產品質量異議期限：乙方收貨後如對產品質量有異議，應及時以書面形式提出，否則視為乙方對產品質量無異議。
九、 付款及結算方式：
甲方在發貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款後甲方發貨，乙方預交定金折抵貨款，所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。
十、 違約責任
a) 乙方對甲方的產品提出異議，經驗證確屬產品自身質量存在的問題或者與乙方要求加工的規格型號不符，甲方應及時予以更換，由此產生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。。
b) 甲方未能按時向乙方發貨，逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失，但由於乙方未及時付款導致的延期除外。
c) 在合同履行期間，任何一方無正當理由擅自終止合同，違約方應按尚未履行的貨物價值的30%向對方支付違約金。
d) 乙方保證交付給己方的付款票據真實、合法、有效。
十一、 合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結束。
十二、 如發生合同糾紛，由雙方友好協商解決，如協商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十三、 本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋁型材加工合同2
一、定作方： (以下簡稱甲方)
承攬方： (以下簡稱乙方)
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效後7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，並送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以後生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款：各款鋁型材採購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
鋁型材加工合同3
承攬方：（以下稱甲方）
定作方：（以下稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》之規定，現就乙方委託甲方加工門窗鋁型材有關事宜，遵循誠實守信的原則，經雙方協商一致，簽訂合同條款如下：
一、加工門窗鋁型材的規格、數量及價格：產品價格=鋁錠價格15880。00元+加工費6400。00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網長江現貨鋁錠均價計算，計價格為：元/噸。
二、產品質量標準：執行gb5237—20_；gb/t6892—20_ 。
三、包裝物不超過產品重量的5%，誤差在±1。0以內。
四、交貨地點：乙方所在地。
五、乙方下達訂單貳拾肆小時後變更訂單需向甲方交納全部訂單1。0%的生產費用。
六、交貨時間：乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶後1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1。0%賠償乙方損失。
七、運輸方式：甲方負責將所有貨物按照合同規定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方後，乙方委託門窗廠驗收，並出具驗收證明（具體註明貨物品種、規格、數量及金額），由門窗廠有關負責人員簽名並蓋章。貨物到達乙方，除因產品不符合質量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。
八、提出產品質量異議期限：乙方收貨後如對產品質量有異議，應及時以書面形式提出，否則視為乙方對產品質量無異議。
九、付款及結算方式：
甲方在發貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款後甲方發貨，乙方預交定金折抵貨款，所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。
十、違約責任
a）乙方對甲方的產品提出異議，經驗證確屬產品自身質量存在的問題或者與乙方要求加工的規格型號不符，甲方應及時予以更換，由此產生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。
b）甲方未能按時向乙方發貨，逾期一日按貨物總價值的1。0%向乙方賠償損失，但由於乙方未及時付款導致的延期除外。
c）在合同履行期間，任何一方無正當理由擅自終止合同，違約方應按尚未履行的貨物價值的30%向對方支付違約金。
d）乙方保證交付給己方的付款票據真實、合法、有效。
十一、合同有效期：自20_年2月23日始，至工程結束。
十二、如發生合同糾紛，由雙方友好協商解決，如協商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋁型材加工合同4
供方：
需方：
一、產品名稱、合金狀態、生產廠家、計量單位、數量、含包裝單價、金額
二、質量要求技術標準：按GB5237—20xx標準執行。
三、工程名稱： **小區
四、生產週期：生產供貨週期 15 日(即合同簽定之日起至貨到**市)。
五、運輸方式及到達站和費用承擔：汽運，供方負責運輸並承擔運費。
六、檢斤方式：以****鋁業有限公司廠內檢斤為準，合理損耗+3‰。
七、包裝標準： 供方每噸型材包裝物重量和噴塗重量不超過10%。
八、驗收標準方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發現質量問題，應立即停止使用，並馬上通知供方，供方代表在 12 小時之內到達需方所在地，經雙方驗證，確屬供方產品質量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責任由需方負責。
九、結算方式及期限：現金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時內需方支付本合同總額20%的預付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預付款及相對應的型材訂單後開始生產,需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預付款在最後一批所提貨物的貨款中扣減。
十、 不可抗力
“不可抗力”是指雙方無法預見或即使預見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本合同履行其全部或部分義務。該事件包括但不限於地震、颱風、洪水、火災、或其它天災、戰爭、騷亂、罷工或其它類似事件，但國家法律及政策的變化不包括在內。如發生不可抗力事件導致本合同不能履行，供需雙方互不承擔違約責任，供需雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應於事故發生之日起三日內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由;並在事故終止之日起三日內取得並向對方寄送有關主管機關的證明檔案後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十一、解決合同糾紛方式
因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應透過友好協商解決，如協商不成，雙方同意將該爭議提交人民法院解決。
十二、特別約定：
1、結算計量：需方購買的型材的金額以實際過磅重量結算。
2、訂單更改：供方對需方所訂產品做任何更改，應書面通知傳真給需方，徵得需方書面認可後，供方才能提供更改的產品。
3、發票開具：供方按實收需方貨款金額開具增值稅發票。
4、需方訂單型材供方生產完後，需方應在15日內提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價格上漲而等額上調，鋁錠價格不變或下跌則執行本合同價格。
5、供貨週期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。
十三、本合同一式兩份，供需雙方各執一份，傳真件有效，塗改無效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋁型材加工合同5
賣方： 買方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
首先感謝貴公司對我公司產品的關注和垂詢，本著互惠互利、友好合作的原則，現將貴公司所需
1、以上報價不含稅，如果需要開票另加4%稅點，產品價格為鋁錠價加加工費;當日17：59前下單的，鋁錠價以下單當日(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準;當日18：00(含18：00)後下單的鋁錠價以次日(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準。星期六/日以及節假日訂單以休息日及節後上海期貨交易所開市第一天的(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準。
2、以上產品均按GB/T26014-20xx國際生產與驗收，如買方驗收後不符合以上標準，請於5日內以書面形式向賣方提出，逾期則視為買方驗收合格。
3、以上產品合金狀態為6063-T5，特殊合金狀態加工同另計。
4、以上報價為賣方倉庫提貨價，不含運費。
5、計量方式，以賣方實際過磅為準，磅差允許3‰。
6、交貨期：訂單經雙方確認後為15-20天(新開模具順延期10-15天)。
7、付款方式：下單時買方需預先支付總貨款的30%定金，在提貨日將餘款付清。
8、此報價書自簽訂之日起有效期一年。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
鋁型材加工合同6
賣方： 買方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
首先感謝貴公司對我公司產品的關注和垂詢，本著互惠互利、友好合作的原則，現將貴公司所需
1、以上報價不含稅，如果需要開票另加4%稅點，產品價格為鋁錠價加加工費;當日17：59前下單的，鋁錠價以下單當日(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準;當日18：00(含18：00)後下單的鋁錠價以次日(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準。星期六/日以及節假日訂單以休息日及節後上海期貨交易所開市第一天的(靈通訊息)國產A00現貨交易平均價為準。
2、以上產品均按GB/T26014-20____國際生產與驗收，如買方驗收後不符合以上標準，請於5日內以書面形式向賣方提出，逾期則視為買方驗收合格。
3、以上產品合金狀態為6063-T5，特殊合金狀態加工同另計。
4、以上報價為賣方倉庫提貨價，不含運費。
5、計量方式，以賣方實際過磅為準，磅差允許3‰。
6、交貨期：訂單經雙方確認後為15-20天(新開模具順延期10-15天)。
7、付款方式：下單時買方需預先支付總貨款的'30%定金，在提貨日將餘款付清。
8、此報價書自簽訂之日起有效期一年。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋁型材加工合同7
一、雙方當事人
定作方：
承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效後7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，並送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以後生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。
六、雙方協商的其他條款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋁型材加工合同8
供方：________
需方：________
一、產品名稱、合金狀態、生產廠家、計量單位、數量、含包裝單價、金額
二、質量要求技術標準：按GB5237xx標準執行。
三、工程名稱：xx小區
四、生產週期：生產供貨週期15日（即合同簽定之日起至貨到xx市）。
五、運輸方式及到達站和費用承擔：汽運，供方負責運輸並承擔運費。
六、檢斤方式：以xxxx鋁業有限公司廠內檢斤為準，合理損耗+3。
七、包裝標準：供方每噸型材包裝物重量和噴塗重量不超過10%。
八、驗收標準方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發現質量問題，應立即停止使用，並馬上通知供方，供方代表在12小時之內到達需方所在地，經雙方驗證，確屬供方產品質量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責任由需方負責。
九、結算方式及期限：現金或銀行匯票，合同簽訂之日起12小時內需方支付本合同總額20%的預付款約人民幣5000元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預付款及相對應的型材訂單後開始生產，需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預付款在最後一批所提貨物的貨款中扣減。
十、不可抗力
不可抗力是指雙方無法預見或即使預見也無法避免或不能控制的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本合同履行其全部或部分義務。該事件包括但不限於地震、颱風、洪水、火災、或其它天災、戰爭、騷亂、罷工或其它類似事件，但國家法律及政策的變化不包括在內。如發生不可抗力事件導致本合同不能履行，供需雙方互不承擔違約責任，供需雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應於事故發生之日起三日內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由；並在事故終止之日起三日內取得並向對方寄送有關主管機關的證明檔案後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十一、解決合同糾紛方式
因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應透過友好協商解決，如協商不成，雙方同意將該爭議提交人民法院解決。
十二、特別約定：
1、結算計量：需方購買的型材的金額以實際過磅重量結算。
2、訂單更改：供方對需方所訂產品做任何更改，應書面通知傳真給需方，徵得需方書面認可後，供方才能提供更改的產品。
3、發票開具：供方按實收需方貨款金額開具增值稅發票。
4、需方訂單型材供方生產完後，需方應在15日內提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價格上漲而等額上調，鋁錠價格不變或下跌則執行本合同價格。
5、供貨週期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。
十三、本合同一式兩份，供需雙方各執一份，傳真件有效，塗改無效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日