查文庫>裝修合同> 【推薦】裝修合同範文彙總9篇

裝修合同

【推薦】裝修合同範文彙總9篇

  在當今社會,人們對合同愈發重視,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼相關的合同到底怎麼寫呢?下面是小編為大家整理的裝修合同9篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

裝修合同 篇1

  發包方(甲方): 承包方(乙方):

  依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合室內裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

  第一條 工程概況

  1.1 工程地點:_____。

  1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工專案預算表)。

  1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

  (1)承包方包工、包料;

  (2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表),發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);

  (3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

  1.4 工程期限________個工作日,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。

  1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):_____元,小寫:______元(室內裝飾裝修工程報價單)。

  第二條 工程監理

  若本工程實行工程監理,發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知承包方。

  第三條 施工圖紙

  雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供:

  (1)發包方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);

  (2)發包方委託承包方設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

  第四條 發包方義務

  4.1 開工前________天,為承包方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

  4.2 提供施工期間的水源、電源;

  4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關係;

  4.4 不拆室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

  4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

  4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

  第五條 承包方義務

  5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

  5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;

  5.3 保護好原室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;

  5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

  5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。

  第六條 工程變更

  工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議(或變更專案預算表),同時調整相關工程費用及工期。

  第七條 材料的提供

  7.1 由發包方提供的材料、裝置。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

  7.2 由承包方提供的材料、裝置(承包方提供裝飾裝修材料表),承包方應在材料運到施工現場前通知發包方,並接受發包方檢驗。

  第八條 工期延誤

  8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包方確認,工期相應順延:

  (1)工程量變化和設計變更;

  (2)不可抗力;

  (3)發包方同意工期順延的其他情況。

  8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延; 因發包方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包方承擔,工期順延。

  8.3 發包方未按期支付工程款,工期相應順延。

  8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。

  第九條 質量標準:

  雙方約定本工程施工質量標準:<中華人民共和國建築裝飾裝修工程質量驗收規範 gb50210-20xx="">,施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由雲南省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

  第十條 工程驗收和保修

  10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

  (1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;

  (2)泥工粉砌新牆完畢, 牆、地磚鋪貼完工;

  (3)木工吊頂,木製品完工;

  (4)油漆工程完工;

  (5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

  10.2 工程竣工後,承包方應通知發包方驗收,發包方應自接到驗收

裝修合同 篇2

  委託方(甲方): 承接方(乙方):

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。

  一、工程地點:____區____街____單元____室

  二、形式結構:____層式 ____室____廳____廚____衛

  三、工程專案:

  1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間牆面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。

  2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。

  四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。

  五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格後,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。

  六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

  七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,XX 年 4 月_ _日至 XX 年 7 月 日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工專案和設計要求,三天內付清乙方人工費,

  八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  簽字(蓋章): 簽字(蓋章):

  聯絡電話: 聯絡電話:

  年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇3

  發包方(以下簡稱甲方):

  承包方(以下簡稱乙方):

  根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:

  工程地點:x省x市x區x街道x路臻匯園x棟x樓x單元。

  一、房屋形式結構 式 室 廳 廚 衛 陽臺。

  二、工程承包方式:

  三、工程期限 天。

  開工日期 年 月 日

  竣工日期 年 月 日 四、雙方商定,本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算,結算方式為按進度付款結算。

  五、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後一星期內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。

  六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後,即填寫工程保修單。

  七、施工範圍:

  具體居室:一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛生間、兩個陽臺。

  1、整屋瓷磚鋪設,50元/平方米;瓷磚鋪設施工範圍包括但不限於地板磚鋪設和牆磚到頂鋪設。

  2、整屋波打線鋪設:30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cm*30cm以下尺寸的波打線,按照10元/米進行結算。

  3、整屋門檻石鋪設:20元/條。

  4、整屋地腳線鋪設:15元/米;包括但不限於鑿牆、鑲嵌等工序,要求地腳線與牆面平整。

  5、衛生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作後必須進行沉池操作,並達標。

  6、臥室窗臺飄窗鋪石:60元/平方米。

  7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的房間門頭總造價:共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或汙水管、兩個衛生間所有外露排水管或汙水管,封管操作包括但不限於鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限於房間或者廁所門頭除門外多餘部分的鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。

  8、廚房接地櫥櫃和水池總造價:共計1000元;廚房接地櫥櫃面積為整個廚房靠牆處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置),施工包括但不限於設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cm*60cm。

  9、廁所安裝(包括但不限於座廁或者蹲廁):150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限於廁兜鋪設、排汙管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢後,甲方廁所能正常排水使用。

  10、洗手盆安裝(包括但不限於臺上式或臺下式的洗手盆):100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限於安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務保證洗手盆安裝完畢後,甲方洗手盆能正常排水使用。

  以上所有工程造價,均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責,乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料,避免由於施工材料短缺導致工期停滯或延誤。

  以上所有工程鋪設或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關鋪設,必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設塗層,必須保證透過甲方所在物業管理處驗收;

  八、工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字。

  九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的損失。

  十、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的損失。

  十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

  十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇4

  委託方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

  第一條:工程概況

  1. 工程地址: 。

  2. 居室規格:房型 ,總計施工面積 平方米。

  3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《施工預算清單》和施工圖。

  4. 委託方式:包工包料大包乾交鑰匙工程。

  5.開工日期: 年 月 日,竣工日期 年 月 日,工程總天數: 天。

  第二條:工程價款

  工程價款(金額大寫: )¥:

  第三條:質量要求

  1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

  2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

  3. 施工中,甲方如有特殊施工專案或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

  4. 凡由甲方自行採購的材料、裝置,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

  5. 甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

  第四條:材料供應

  1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

  2. 甲方負責採購供應的材料、裝置,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

  第五條:付款方式

  1. 合同一經簽訂,甲方即應付 定金;當材料進場,甲方即第二次付施工費、材料費 。剩餘尾款待甲方對工程竣工驗收後一次性結算(即: 。(注:施工工費包括人工費)。 甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

  第六條:工程工期

  1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。

  2. 由甲方自行挑選的材料、裝置,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

  3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

  第七條:其他事項

  1. 甲方責任

  1 )必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。 2 )二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

  2. 乙方責任

  1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

  2 )負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

  第八條:違約責任

  合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 20 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

  第九條:爭議解決

  本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願透過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

  第十條:合同的變更和終止

  1. 合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的 10 %交付違約金,並辦理終止合同手續。

  2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。

  第十一條:合同生效

  1. 本合同雙方蓋章,簽字後生效。

  2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇5

  委託方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行地磚、牆磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。

  一、工程地點:________區________街________單元________室

  二、形式結構:________層式 ________室________廳________廚________衛

  三、工程專案:

  1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間牆面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設________瓷磚,要求平整。

  2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。

  四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。

  五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工型別的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格後,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。

  六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

  七、付款方式:為確保工程質量,暫扣________元押金,________年____月____日至________年____月____日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工專案和設計要求,三天內付清乙方人工費,

  八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  簽字(蓋章):

  簽字(蓋章):

  聯絡電話:

  聯絡電話:

  年 月 日

  年 月 日

裝修合同 篇6

  甲方(管理方): 乙方(掛靠方): 法定地址:___________ 住所:_______________ 法定代表人:_________ 身份證號碼:

  為了進一步深化企業改革,發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能,增強企業活力,提高企業的經濟效益,甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商,一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建築專案經理部事宜簽訂以下協議書:

  一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬專案經理部,乙方掛靠期間以甲方專案經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

  二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程專案,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

  三、掛靠期間乙方實行大包乾施工,包質量,包工期,包安全,包材料採購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規範和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔,需追究刑事責任的,也由乙方承擔責任。

  四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關係。

  五、甲方有權對正在施工的工程專案和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽,甲方有權無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。

  六、乙方掛靠甲方下屬專案經理部經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要將所聘員工的有效證據及資料影印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。

  七、為規範施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即專案經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。

  八、施工質量指標獎罰辦法:乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計),每增加一個優良工程按建築面積由甲方給予獎勵:_________平方米以下的獎勵______元,_____平方米以上_______平方米以下的優良工程專案獎勵____元,_____平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程專案但未有優良工程則按交工專案建築面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出現交工專案第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

  九、掛靠期間暫定為_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,掛靠期有效期滿後如乙方仍有在建工程專案未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算餘款仍按原收費標準交繳工程管理費。

  十、掛靠管理費用為每年_________元。

  交費辦法:每年分兩次交繳掛靠管理費,當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度,當年___月___日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩餘_________%掛靠管理費,以後每年掛靠管理費按此辦法交繳,逾期交繳視為乙方違約,按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。

  十一、本掛靠協議生效前,乙方必須向甲方繳納_________元保證金,如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為,或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時,乙方除承擔一切經濟與法律責任外,甲方有權罰沒上述風險保證金,乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為,將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

  十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶,待扣除稅金後其餘工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的'工程款,甲方為避免乙方將工程款項挪作他用,乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金後生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務後自動失效。

  十四、本協議一式四份,雙方各執兩份。

  十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

  甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________ 代表(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝修合同 篇7

  案情簡介

  周某為維思投資公司裝修辦公室,當時因為雙方是朋友,並沒籤合同,口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。後維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手裡)名義到物管公司處辦理了開工手續。周某隨即聯絡了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途,維思公司單方面提出因質量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,並約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂後,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進場施工,另找他人重新裝修。後維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,並要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

  辦案思路及心得

  被告周某委託我應訴答辯。本案經過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人(儘管桂濱公司與原告未籤書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關係),因該裝飾工程產生的糾紛,與被告無關,被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協調工作,由此可能產生的相應合同責任根據合同法規定應由委託人桂濱公司承擔;2、周某是自然人,不具有簽訂建築工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應屬無效。根據《建築法》《室內裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規規定,承包人未取得建築施工企業資質或超越資質等級的,建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,並無相應資質,所籤合同應屬無效合同;3、原告未經施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經鑑定機構鑑定,應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現場圖片及影片,以及被告簽字的工程存在質量問題的說明,我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以透過返工整改予以解決的。工程是否存在質量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監理的一面之詞是不能作為本案證據採信的,只有雙方確認或法院指定的第三方鑑定機構有權對工程進行質量認定並作為有效證據採用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關規定。

  裁判結果

  透過庭審的答辯和辯論以及庭後與承辦法官就案情從證據和法律兩方面進行反覆溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達到當事人預期,得到當事人肯定。本案得以順利結案。

  屋東違約怎麼辦?

  簽約合同違約

  本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現用4年,尚有1年才到合同期滿。現屋主要求收回倉庫使用,由於我們是私人簽註合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。

  為您解答:

  1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規定雙方自願的就有法律效力。

  2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

  3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。

  違約責任怎麼算?

  違約責任是違反合同的民事責任的簡稱,是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規定。

  法律諮詢:

  今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然後房主要後天中午收房,讓我們全都搬走;我想問別的住戶違約我有責任麼?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知後天就得搬完?另外時間很緊兩天內不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?

  律師解答:

  中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

  相關法律知識:

  違約行為分類

  根據不同標準,可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規定:當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。可見,在雙方違約情況下,雙方的違約責任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現為標準,違約行為可作此分類。其主要區別在於,根本違約可構成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預期違約。

裝修合同 篇8

  工程名稱:_________

  發包人名稱:_________

  承包人名稱:_________

  合同編號:_________

  (貼印花稅票處)

  根據京國土房管房字[20xx]767號文規定,本合同文字(甲種本)適用於在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的,已驗收並交付使用的各類房屋建築物、構築物及其附屬裝置的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統作法的文物古建築的修繕、復建、遷建等,以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程,但屬原工程保修範圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

  第一部分 協議書

  發包人(全稱):_________

  承包人(全稱):_________

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本房屋建築修繕及裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:_________

  工程地點:_________

  資金_________

  工程內容及性質:_________

  工程立項批准文號:_________

  群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)

  二、工程承包範圍及方式

  承包範圍:_________

  承包方式:_________

  三、合同工期

  開工日期:_________ 竣工日期:_________

  合同工期總日曆天數:_________天。

  四、質量標準

  工程質量標準:_________

  五、合同價款 ¥_________元

  金額大寫:_________元(人民幣)

  六、合同檔案的組成

  本合同組成檔案包括:

  本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規範及有關技術檔案、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。

  雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

  七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

  八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

  九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

  十、合同生效

  合同訂立時間_________年_________月_________日

  合同訂立地點:_________

  雙方約定本合同自_________生效。

  第二部分 合同條款

裝修合同 篇9

  業主(以下簡稱甲方):

  聯絡電話:

  施工隊(以下簡稱乙方):

  聯絡電話:

  甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公平的情況下籤定如下合同

  一、工程概況

  工程地址:

  使用面積:室廳衛陽臺廚

  二、價格

  清包工費:元,大寫:。

  其中水電工元。

  木工元。

  瓦工元。

  油漆工元。

  垃圾清運費元。

  材料搬運費元。

  管理費元。

  三、付款方式

  1、木工完成,付

  2、泥工完成,付

  3、油漆工完成,付元。

  4、工程竣工,付元。

  5、保脩金元,從竣工之日起半年後支付。

  四、設計

  1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,並負責交底工作。

  2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

  五、材料

  1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

  2、未經甲方同意,乙方不得自行採購材料,若已採購,甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。

  3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,並開具正式發票。

  4、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,並承擔因材料質量引起的損失。

  5、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。

  6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閒雜人等進入工地現場。

  7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

  8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

  9、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現偷竊現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。

  10、由於乙方施工原因造成已完工程返工,其浪費的材料及人工損失由乙方負責。

  六、工期

  從年月日起至年月日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天。

  七、材料搬運

  甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。

  八、垃圾清運

  1、垃圾袋裝化

  2、垃圾應日日清

  3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

  九、勞動力管理

  1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證影印件。

  2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。

  3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用。

  4、乙方應具備在啟東市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

  5、乙方指定由為替補負責人。

  6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。

  7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現場必須保持2人以上的施工人員。

  8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。

  十、施工機具

  1、乙方自帶施工所需工具,並保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。

  2、因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由乙方自行承擔。

  十一、工地現場管理

  1、現場禁止使用明火

  2、現場禁止吸菸

  3、油漆材料必須和其他材料分開放置

  十二、維修

  1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在一年內無償維修。

  2、普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。

  3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。

  十三、合同爭議

  1、出現爭議甲乙雙方先協商

  2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

  甲方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日