有關維修合同範文合集10篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的維修合同10篇，希望能夠幫助到大家。
維修合同 篇1
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯絡人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委託代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯絡人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，透過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理專案、數量、報酬
修繕修理專案及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理專案應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的內容及資料或資訊確認為機密。
2.雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密資訊自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、效能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與裝置同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於裝置的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(裝置供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理專案完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理專案檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
裝置修復後，對於該裝置的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成裝置損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 宣告及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內透過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即透過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇2
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程名稱：房屋裝修、維修
工程地點：XX。
二、工程承包範圍
1、屋頂瓦面：檢修平整、破損更換、扎脊和屋簷安裝，
2、屋頂角梁：角梁檢修調平、破損更換維修，
3、室內：四間房屋搓沙、粉刷、貼磚（貼地磚和牆面磚整齊對縫無翹角）、吊頂、更換7道房門及所有房屋電路安裝，
4、房屋正立面：外牆搓沙、貼磚（貼磚整齊對縫無翹角），
5、走廊院壩：走廊水泥找平、院壩、道路的花臺修建，
6、豬圈：從新砌牆改造成廚房、兩間廁所和一個洗澡間，並吊頂和全面貼磚，
7、維修養護：維修過程中及養護和維修建渣日產日清，直至竣工驗收合格；
本合同的價格包括維修專案中所有工作人員的工資、管理費、作業工具租賃費、工程保險費和工作人員安全保險費等，及合同明示或暗示的所有一切風險的責任和義務等所有費用。
三、承包工程價格
承包價格為一次性包乾價格，不含材料費用。計：人民幣元，大寫： 元整。
四、協議工期
合同工期總工作日為天。開工日期：20xx年10月 6 日，竣工日期：20xx年 月 日。如遇以下原因造成工期延誤，工期順延。①因停電、停水、下雨、颳風造成的停工；②不可抗力；
五、 付款方式 ：工程驗收合格後，結至承包價格一次性付清。
六、工程質量標準：合格
七、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工，若發生工傷事故等一切經濟責任和法律責任由乙方完全自負，與甲方無任何關係，甲方不承擔任何責任。進場施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項說明，其內容是：專案的安全規章制度及對該工程專案有關聯的安全注意事項。
1.乙方負責人為安全施工責任人，負責該工程專案的日常安全管理工作，嚴格遵守安全生產規章制度，並指定具有專業資格的專人進行施工作業。
2.開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育，簽訂相關安全保險協議，不安排未經安全教育人員進入作業場所。
3.需使用的機械、電器等裝置、設施，必須有可靠的安全防護措施。
4.教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業專案區域外的場所及觸控、啟動機械、電器、控制閥等裝置，否則因由此而引起的事故，乙方負全部的經濟和法律責任。
5.乙方對該工程專案的安全施工作業以及對參與該工程作業全部人員的安全負責。
6.乙方的任何人員均不得在施工區打架鬥毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。
7.嚴禁在高空向下拋擲任何物品，高空作業必須拴好安全帶；
8.乙方必須嚴格按照安全規程操作，現場拉好警界線進行封閉式作業，嚴禁非工作人員隨意進入，如因非工作人員強行進入造成人員和物品等安全事故，由非工作人員自行負全責。
9.乙方負責此專案施工的安全責任，如果在施工中由乙方施工不當所發生生產安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
八、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按合同法處罰；
九、本協議一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。本合同至工程驗收合格、工程款支付完畢後終止。
甲方：乙方：
電話：電話：
在場人：
簽定日期： 年 月 日 簽定日期： 年月日
維修合同 篇3
學校圍牆的增高、修補、粉水、噴砂施工合同書 經甲乙雙方共同協商，達成以下協議，甲方將學校圍牆的增高、修補、粉水、噴砂等施工專案交予乙方進行施工，訂立施工合同，合同做如下條款，雙方共同遵守合同條款。
甲方：那曲地區第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
一、 乙方承包的工程內容：
1、 南面圍牆段（停車場東面起至乒乓球場段），普增高0.2m，局
部地方增高0.8m，圍牆上部為預製混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內牆面，不做外牆面。
2、 西面圍牆段：（按南面圍牆至運動場廁所段），拆除原牆體200
牆，改為300牆體，普增高0.6m，剔除原粉水破損處，重新做粉水，圍牆上部為預製混凝土蓋板，砂漿做帽。
3、 北面圍牆段（按西面圍牆至網圍欄段），普增高0.2m，圍牆上
部為預製混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內牆面，不做外牆面。
4、 噴砂顏色為臧紅和米黃色，加印藏式坨坨（色為白色），具體顏
色由校方定。
二、 工程質量
因本工程為修補專案，原牆體根本不在一條線上，在外觀上存在凸凹現象，因此要求基本上達到順直，噴砂顏色一致、勻稱、鮮明，達到合格要求。
三、合同期限
本工程定於20xx年6月16日開工，20xx年7月10日完工。
四、合同價款：
1、南面圍牆每米單價為248元，248×270=66960.00元；
2、西面圍牆每米造價為360元，360×230=82800.00元；
3、北面圍牆每米造價為288元，288×103=29664.00元
改圍牆修補合同總造價為：179424.00元，維修工程中預算的各類面積和長度都按完工後實際的實際面積和長度為準。本合同價款包括公司管理費和國家稅收。
五、 付款方式：
乙方開工一週後甲方需向乙方預付60000.00元的材料費，其他工程費用到完工後，甲方進行驗收合格後根據測算的實際數額在一週內給予全額支付。
六、 安全責任：
1、 乙方在施工過程中，甲方有權進行監管；
2、 乙方在施工期間發生的一切安全問題，有乙方自行承擔，甲方
無任何責任。
七、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，每份合同具有同等的法
律效力，簽字後生效。
甲方：那曲地區第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
年月 日
維修合同 篇4
發包人： （簡稱甲方）
承包人： （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致，訂立本合同如下。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
二、合同工期
1、開工日期： 年月日
2、竣工日期： 年月日
3、合同工期：天。
四、甲、乙雙方一般權利和義務：
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。
2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。
3、甲方的義務：
⑴為乙方提供施工場所及相關資料，負責施工期間的協調工作，審查施工技術方案及施工進度計劃；
⑵負責工程質量的控制、檢驗。
4、乙方的權利和義務：
⑴乙方負責按合同要求和相關技術規範嚴格施工，確質量和進度。
⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查，對不符合質量標準的應及時返工，其費用及工期由乙方承擔。
⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
五、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任
1、工程合同金額：￥： ，大寫：（不含稅金）。
2、工程款支付：為工程竣工驗收決算後，按實際工程量辦理結算，並支付齊全部工程款。
3、違約責任：若一方違約，則按承包總額50%支付違約金。
六、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
合同訂立日期： 年月日
維修合同 篇5
甲方（全稱）：xx
乙方（全稱）：xx
甲、乙雙方根據合同法的規定，由於 大成郡二期一標段2#、3#、5#樓 工程需要，經充分協商，就甲方委託乙方有償性維修保養施工升降機事宜，達成如下協議：
一、合同要求及範圍
1、專業技術資質要求：乙方必須具備有效的施工升降機專業維修保養資質證書、企業營業執照、安全許可證、維修保養操作人員專業資格上崗證等。
2、甲方委託乙方有償性維保的各臺施工升降機資訊及費用清單：
1）電器部分①觀察各電器接觸點是否氧化或燒損，若有接觸不良應修復；②各電器螺栓是否有破裂，可能存在事故/故障隱患，若有必須及時排除；③各限位器開關和按鈕不得失靈，零件若有生鏽或損壞必須及時更換；④各電機及各開關板的絕緣必須良好。
2）檢查各鋼絲繩夾緊固定是否可靠，如有鬆動必須及時緊固；
3）檢查託輪、鋼絲繩磨損情況，必要時須修理或更換；檢查鋼絲繩磨損和斷股現象，按鋼絲繩報廢標準執行；
4）檢查金屬結構有無裂紋，應特別注意油漆脫落部位，若油漆表面出現較大斜條紋，必須查明原因及時處理；
5）起升捲揚機、減速器應加機械油；各開式齒輪、爬升、滾輪、起重小車等部分加黃油。
4、維保地點與時間：
1）合同維保地點：木瀆鎮金楓路大成郡專案部現場；
2）合同維保時間：本合同生效之日起至合同約定的施工升降機停止使用。
二、雙方權利與義務：
1、乙方負責向其所有維保人員提供工傷保險，甲方不承擔乙方所有維保人員的任
何安全責任，所有安全責任全部由乙方自行承擔。
2、乙方在維保期間進出施工現場的所有維保人員，應遵守甲方的各項安全管理規定，在維保工作中，必須做好安全防護工作，不得違章作業。
3、乙方根據安全主管部門的施工升降機維修保養規定對合同範圍內的施工升降機進行常規例行保養維護，並按要求做好維保記錄，出具簽字蓋章的真實有效維保記錄單。
4、非例行維保，乙方應當在接到甲方維保通知起4小時內派人趕到現場維修，如遇特別重大的故障隱患，乙方在接到通知後，必須立即到達現場搶修排險。
5、甲方通知乙方保修維修的方式，可以同時採用以下幾項或採用其中一項均為有效：1）電話通知；2）傳真通知； 3）電子郵件通知；4）手機短訊息通知。
若乙方改變通訊聯絡方式，需在24小時內書面告知甲方，否則，乙方承擔相關責任。甲方按乙方提供的聯絡方式未能聯絡上乙方，則視為甲方向乙方已經履行了合同約定的通知義務，按本條第6款的相關約定執行。
6、乙方不維修、或不能通知到、或不按時進場、或不按時完成維修、或同一故障維修兩次仍未正常，甲方有權要求停止維修，另行委託其他單位維修，所發生的相關費用由乙方承擔。
7、乙方在維修施工升降機時，常用工具由乙方自理，甲方必須派員在場負責協調解決相關事宜能及維修時所需的更換材料。甲方提供拖車、吊車等大型機械，根據實際情況甲方安排輔助工配合，費用由甲方承擔。
三、維保費結算與支付：
按第一條第2款所列清單中的維保單價計算維保費用，乙方收取維保費用時必須出具公司發票。維保費用按月支付，連續兩個月未付維保費用，則乙方有權向甲方提出解除合同的要求。
四、其他：
甲乙雙方共同遵守，其他未盡事宜，雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
維修合同 篇6
該地區特許連鎖協議產生於_________年_________月_________日，簽約雙方分別為：特許人：_________公司，總部設於_________(地址)；被特許人_________，商業機構設於 _________(地址)。
1、概述
(1)_________公司業務包括汽車服務行業的各個方面，同時開展特許經營權授權業務，以提供有效率的專業化的汽車護理服務。
(2)_________公司以先進的技術、管理體系、程式和工藝(其中有些屬於商業秘密)從事於汽車維修服務方面的開發、定位、操作和提供高效率和專業化的服務，以及向其他相關的企業授予特許經營權，在特許連鎖業務方面，該公司有一套標準化的特許連鎖協議及其相關檔案，有專門設計的建築、陳列、標誌、工作服、口號和其他統一模式，有獨特的汽車維護服務方法，有標準的專業化的裝置、產品、操作程式、管理和廣告計劃，所有這一切都不斷根據市場動向而進行改變，並且成為_________公司的組成部分。
(3)_________公司所建立的服務標誌，已在_________國專賣權與商標局登記備案。
(4)本地區性公司由_________公司授權。地區性公司有權在本地區範圍內行使特許連鎖的授權業務，如授權使用_________公司的某些標誌、名稱、服務系統，並積極參與_________公司系統特許經營權的銷售與服務業務。
(5)被特許人意欲從事於汽車護理服務的商業服務，使用_________公司的名稱、相應標識和某些方面的服務管理系統，獲取地區性公司專門技術的幫助。理解到地區性公司是對被特許人負有義務的唯一實體，被特許人希望加入與地區性公司訂立的這個協議。
(6)被特許人理解到，對_________公司、地區性公司和公司大家庭的所有成員(包括其他地區性公司和被特許人)，以及公眾而言，最重要的是不斷保持高水平和統一的質量標準、外貌、衛生與服務水平，在開辦和經營被特許人的特許連鎖店時，在一切方面都必須與公司的體系相一致，當然隨著時間的推移，整個系統也會有所修改。考慮到上述陳述和本約所列條款、條件和相互承諾，地區性公司和被特許人在此訂立如下協議：
2、特許連鎖的授予專案
(1)授予特許權
在該協議開始生效和延續期內，被特許人服從本文中的條件，並充分、完全地執行以下各項合約，地區性公司則授權被特許人，發給特許證，允許其使用_________公司的名稱及其相關的標誌，技術、系統、工藝程式等，成為該公司的一個特許連鎖店，被特許人可按照_________公司的秘密操作手冊所列舉標準進行操作，以提供基本的汽車維修服務；同時，該手冊的內容將隨時進行必要的修訂。批准被特許人的業務範圍僅限於 地區。被特許人認識到本條款的特殊意義並已對此進行了充分的研究和討論，已單獨就這部分條款進行了草簽。_________(簽字)
(2)名稱與系統的使用
被特許人不得在協議中地區特許人允許其地域以外使用_________公司名稱及其相關的標誌、技術、系統、工藝程式等，也不得為了上述條款以外的目的從事這樣的活動。假如被特許人希望在多於一個地區的範圍從事_________公司汽車維修服務中心的操作，那麼可為每一這樣的地區單獨簽署_________公司的地區特許連鎖協議。被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(3)所有權
_________公司的名稱及其相關標誌、技術、系統工藝程式或該系統的任何其他方面的資格所有權只屬於並仍將屬於公司，提供給被特許人的任何資料與資訊，除了完成本協議條約之必需的，都將由被特許人機密儲存。對_________公司的名稱、服務商標及其相關標誌或系統的使用只有在符合公司利益的前提下，並經過公司預先批准才能生效。被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(4)變化
被特許人承認，_________公司必須不斷髮展，以反映汽車維修服務業及其市場的變化、顧客需求的變化和商業機會的變化，因此就要求進行不斷地修改和補充，以便維護和加強該系統的公眾印象和相應的商業機會，保證每一個_________公司汽車維修服務中心永遠保持操作的高效率。簽約雙方理解並同意，_________公司可以隨時對系統的任何方面進行改變，其中包括向公眾提供的(但不侷限於)新的、變更過的、附加的名稱、服務商標、相關的標誌、技術、系統、操作方法、裝置、傢俱、改建、時間、計算機報帳、陳設、儀器、服務與產品等，也包括對操作手冊(不限於機密操作手冊)的修改。被特許人將積極遵照所有這些改變去做，並監督其僱員照此辦理，這些改變的費用均由被特許人承擔。被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(5)資料的批准
被特許人將服從於地區性公司，未經地區性公司事先書面批准不得使用或出售與_________公司連鎖店有關的一切合同、手冊、形式、文獻、廣告、資料、產品或裝置，也不得使用_________公司的名稱、服務商標、相關的標誌或系統。被特許人唯有得到公司的事先批准方可使用其廣告、促銷方式、宣傳材料、概念、計劃方案、服務等。被特許人認識到該條款的特殊意義並已充分研究和討論了詳細內容，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(6)地域
地區性公司將不授權給被特許人以外的任何他人在被特許人的獲准地區_________範圍內建立_________公司汽車維修服務中心。
3、地區性公司的義務
(1)手冊
地區性公司將向被特許人提供一份_________公司機密操作手冊(包括機密價格表)的副本，該手冊只供被特許人本人秘密使用，手冊的內容不向僱員或其他人透露。地區性公司在本協議有效期間內會向被特許人提供對該手冊的改進或變動資料，其方式或增補，或業務通訊，或年度大會，視情況而定，作出改動後，被特許人將遵照執行。
(2)總部培訓
地區性公司將為被特許人安排一次開辦前的總部培訓，地點在公司總部。該培訓工作一當此特許連鎖協議簽署立即著手進行，是強制性的安排，時間最多不超過3天，此活動必須在被特許人的地區培訓和開店之前完成。被特許人將負責到總部去的路費和食宿費。
(3)地區培訓
地區性公司向被特許人提供_________公司汽車維修服務中心的操作訓練，地點在地區性公司的總部或公司總部的某一地點。一當被特許人完成了開辦前的總部培訓，地區培訓過程就將開始進行，培訓是強制性的，必須在被特許人開店以前順利完成。被特許人負責到培訓地點的路費費和食宿費。
(4)以後的地區性培訓
地區性公司又在它權利範圍內有選擇地向被特許人或其僱員提供隨時的附加的培訓方案。參加這樣的培訓計劃和地區性的大會可以是強制的。培訓費(包括指導和資料費)由地區性公司承擔。培訓期間的其他費用，包括膳宿費、工資和旅差費等，則由被特許人承擔。地區性公司可以在特許連鎖店開辦期間內提供這樣的後續的諮詢幫助，方式可以多樣。
(5)標準設計與規格地點評估
地區性公司提供建設_________公司汽車維修服務中心的標準設計與規格。沒有地區性公司的書面批准，不得對標準設計和規格進行修改和變更。被特許人在付費的情況下可以獲得進一步的有限範圍的建築與工程的服務，以進行調查、選址和規劃地基，使標準設計與規格適應每一個別的地點，並符合當地的法規、條例規定。特許連鎖服務中心地點的選擇須經過地區性公司的批准，地區性公司將向被特許人提供選址與發展方面的諮詢，並視察被特許人公司提供選擇的三個地點，以便參與地點評估。假如被特許人要求上述以外的諮詢服務，則須支付地區性公司這類諮詢的全部費用，包括路費、生活費、每日服務費_________美元等。被特許人將承擔準備計劃的費用、獲得地點和建築的費用，地區性公司和_________公司對被特許人更改標準設計的行為不負責任，同時對其選址、定點、建設、操作等方面亦不負有責任，無論其遵照標準設計進行與否，所有的責任均由被特許人承擔。被特許人認識到該條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了該項條款。_________(簽字)
4、被特許人的義務
(1)開辦時的特許連鎖費
開辦時的特許連鎖費為_________美元，應於此特許連鎖協議簽署生效時付清。此項特許連鎖費悉數交予地區性公司，在任何情況下不可償還(除本協議第6款第(3)條是例外)。被特許人和地區性公司商定，特許連鎖開辦費中的_________美元用於支付各項服務費(包括總部辦事處的培訓、地點評估、管理以及其他協議中所列服務專案)，這些服務均由地區性公司向被特許人提供，其中的_________美元用於支付被特許人在公司總部接受的開辦培訓費用。被特許人認識到此項條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
(2)本地商業發展費
被特許人在特許連鎖期限內將支付一筆週期性的、不可歸還的本地商業發展費，數額佔毛收入的5％，於每週三支付。
與本地商業發展費相聯絡的毛收入包括(除去銷售稅)：上一週所獲取或賺取的與產品、服務、材料、存貨、裝置等有關的全部收入，與被特許人的_________公司汽車維修服務中心有聯絡的銷售、租賃、分配的收入，被特許人個人所得或以他的名義所賺取，而以任何一種方式與_________公司汽車維修服務中心有聯絡的收入。
該本地商業發展費於汽車維修服務中心預期開張後的第一個星期三開始支付，無論任何情況下都不得低於每一被特許人每週125美元(這是本地商業發展費的最低限額)，可隨生活費用的增加或減少而隨時調整，即便被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”關閉或因任何原因停止營業，或不能按約定的日期開業，這筆費用也必須支付。被特許人所支付的“最低本地商業發展費”或本協議規定的其他費用均不能限制地區性公司因違反本協議的問題而終止此協議，並獲得法律規定的賠償。
假如被特許人的“_________公司汽車維修服務中心”因故關閉，或停止營業，或不能按約定好的日期開業，無論基於何種原因，被特許人仍將繼續支付每週的本地商業發展費，基數按前6個月的周平均收入計算，且在任何情況下本地商業發展費不得低於每週125美元，並根據生活費用的變化而隨時調整。
最低本地商業發展費應以自動匯票或地區性公司滿意的類似方式支付。除非在機密的內部操作手冊中另有規定，該項費用的支付將不遲於每週三交到地區性公司手中，在任何情況下此費用都不可償還。
被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)
(3)生活費用調整
從1988年6月1日開始，每年6月1日生效，最低本地商業發展費與最低廣告基金捐獻費將根據美國勞動部、勞動統計局公佈的.城市消費者消費價格指數的增減而進行必要的調整，每次調整時都在4月1日開始進行，將本年4月1日同上一年4月1日進行比較。被特許人認識到本條款的特殊意義並已對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)(4)汽車維修服務中心
被特許人將在本協議生效起的120天內，於簽約雙方同意的某一地點建立一所汽車維修服務中心，並開始營業下去。這個汽車維修服務中心必須始終完全遵照現行_________公司機密操作手冊規定的各項執行，如不能建站、開張和維持營業，將被看作是不遵守協議規定的違約行為，將可能導致中止協議的後果。如果由於被特許人無法控制的特殊環境因素阻礙了汽車維修服務中心在120天之內開張，則地區性公司將酌情(根據被特許人在120天到期之前呈遞的書面說明與請求)延長到期期限(但無法律上的義務)，延長期限的長度完全由地區性公司單獨決定。被特許人認識到此項條款的特殊意義並已對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
(5)裝置規範
被特許人將遵照地區性公司的高標準、企業形象和現行的_________公司機密操作手冊，自始至終維持、經營一個標準的汽車維修服務中心。由於公司操作手冊的內容地不斷修訂，因此被特許人將按照手冊的要求去進行增加、改變、替換等一系列工作。在這方面，被特許人有如下具體義務：
a保持汽車維修服務中心清洗與維修的高水準，包括(不限於)定期對受損或廢棄的裝置、標誌、儀器等進行重新油漆、修理或替換；
b在特許連鎖店的經營上實現和保持最高的管理水平，同時時刻遵照執行州、地區和聯邦的法律與法規；
c按照地區性公司的要求整修汽車維修服務中心，但至多5年整修一次，以保持良好的商業外貌和維護地區性公司的企業形象，其他必要的建築上的改變、裝飾模式的變化不受時間侷限。
(6)操作規範
被特許人將始終遵照統一的方法、規範、程式和規格來經營汽車維修服務中心，由於公司的操作手冊須時時修訂，故地區性公司將隨時在手冊中對上述各方面作出說明，以保證最高的和統一的質量和服務水準。被特許人在管理商店的過程中將會發現，經營上的高倫理水準有助於保持地區性公司、_________公司在形象、商譽上的統一性，他將不參與任何有損於公司名稱、商標的活動，並制止任何對操作規範的偏離。被特許人同意以下各點：
a保證充足的供應，在任何時候只使用符合_________公司標準和規格的儀器、裝置、服務、產品、材料等，制止在未得到書面批准的情況下使用非標準的專案的行為；
b按照_________公司的統一質量、數量標準出售和使用產品和服務，只使用公司和地區性公司批准的商標名稱；
c由被特許人出資購置、安裝的所有裝置都符合所約定的標準和規格，制止在未經書面同意的情況下對房屋、裝置進行任何安裝或改進；
d允許地區性公司或其代理人在未事先通知的情況下進入特許連鎖店的房屋，並按其要求移動、替換、修理或改造任何不符合地區性公司現行規範的專案，其費用由被特許人承擔；
e購置特許連鎖店經營所需要的產品、材料、供應等物品時，供應商必須是經證明有能力滿足_________公司標準和規格的供應商，並有適當的質量控制手段及時而可靠地提供被特許人的需求；
f在此特許連鎖協議生效期間內，竭盡全力於特許連鎖店的管理與經營；
g要求所有的僱員執行特許連鎖協議，按內部手冊的要求辦事，禁止員工在僱傭期內或以後為任何個人、合夥人等交流、洩露或使用任何內部資訊、特許連鎖店的工藝、操作方法等，禁止他們與競爭企業合作；
h被特許人將按機密手冊規定的形式和要求定期向_________公司報告毛收入的情況，報告材料包括但不限於：現金收入登記、發票、帳目記錄與報告、銷售稅形式、州與聯邦收入稅檔案等。_________公司在何時候都有權檢查帳目和報告，被特許人將支付查帳的費用；
i如果被特許人或受其控制的實體經營5個以上_________公司汽車維修服務中心，應僱用一名主管人，他要符合現行公司內部操作手冊所規定的標準，每5個汽車維修服務中心應設一名主管人，負責監督和協調各單位的經營操作；
j凡以前未由地區性公司批准的所有促銷和廣告材料的樣本均應呈交地區性公司批准後才可使用；
k始終一貫地遵守本協議和公司現行操作手冊規定的要求，制止任何違反_________公司規範和標準的行為。
(7)經營費用
被特許人將負責支付他的特許連鎖店的經營費用，包括但不限於：取得地點的費用、基建、裝置、商業執照、電話服務、廣告、辦公用品、工人酬金、保險、僱員的服務與供應等費用，並根據公司現行機密操作手冊的要求隨時向地區性公司提供一切保險政策的副本和數額，地區性公司與_________公司為共同保險人，被特許人認識到本條款的特殊含義並已對此進行了充分的研究與討論。已單獨草簽了此項條款。_________(簽字)
(8)保密協議
被特許人及其人員除了正常從事商業經營管理之需要，將不把_________公司中的任何部分內容透露給他人、其他公司或團體，被特許人承認這個系統的任何部分的機密性，承認其屬於_________公司的專利。被特許人認識到本條款的特殊含義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本條款。_________(簽字)
(9)不競爭保證
在本協議生效期及本協議終止期後的兩年內，被特許人(包括其協作單位、受其控制的實體等)將不參與任何同地區性公司、_________公司和其他被特許人相競爭的商業活動(注：地點位於這些商業企業250英里半徑範圍內)，無論這種活動是作為顧問、業主、僱員、股票持有者或其他方式進行的；同時，在這一期間內被特許人將在任何情況下都不參與汽車維修服務業或任何與此有關企業經營。被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本項條款。_________(簽字)(10)被特許人的努力
被特許人理解到，授權經營特許連鎖店並非一項被動的投資，而是一項依賴於被特許人的獨立努力、商業判斷與技能、市場條件諸方面的商業活動。被特許人將透過訓練等途徑使自己透徹瞭解公司系統的操作規範與方法。被特許人在成功地完成總部辦事處和地區性公司安排的訓練計劃之前不開始進行特許連鎖店的經營。被特許人將與地區性公司及其他被特許人同慷協力以完成本協議的宗旨和目標，在公司名稱、服務商標和相關標誌下努力爭取最大限度的銷售量。被特許人認識到本條款的特殊意義並對此進行了充分的研究與討論，已單獨草簽了本條款。_________(簽字)
(11)僱傭他人的限制
在本協議生效期內，被特許人將不直接或間接地僱傭任何屬於地區性公司、_________公司或其他被特許人的僱員。
(12)遵守法律
被特許人同意遵守聯邦、州和本地區的所有法律條款和條例，其中包括涉及商業執照、僱傭、公共安全與健康、勞動關係、工人工資與保險、建築與標誌、消費者保護等的所有法律與條例。
維修合同 篇7
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲方委託乙方對轄區地下室泵房的消防補水泵裝置及電機進行保養維修、配件更換服務，經甲乙雙方友好協商，簽訂本合同並遵照執行。
一、服務專案
水泵裝置維修保養、更換機封軸承及相關配件，軟聯接、電機定轉子保養維護、絕緣檢修、機械流調、換注油。
二、水泵型號、數量
1) 22KW消防泵三臺
2） 90KW消防泵 二臺
3） 5.5KW多極補水泵 一臺
三、保養範圍及價格
1）22KW消防泵更換軸承、機封、葉輪保養3臺X2900=8700元
2）90KW消防泵更換密封、軸承、電機散熱器及整體保養注油2臺X 3800=7600元
3）更換強彈力軟聯接 2套X650=1300元
4）5.5KW多極補水泵更換軸承、密封、葉輪等1臺X 1950=1950元 合同總造價為壹萬玖仟伍佰伍拾元整 ￥19550元
四、維修要求及保養週期
乙方應按甲方要求，由多年維修經驗專業人員按國家相關標準進行維修。
保養時間：20xx年11月5日至20xx年11月5日
五、付款方式
乙方在合同期內保質保量完成各項工作內容，經甲乙雙方共同確認驗收後，五個工作日內，一次性將合同款項的97%匯入乙方指定帳戶，餘3%質保金一年後付清。
六、本合在雙方蓋章後生效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
開戶行： 開戶行：
賬號：賬號：
維修合同 篇8
維護保養內容：根據機械裝置維修保養標準進行。
1：甲方通知乙方每年對機械裝置傳動機構進行一次保養，半年更換一次液壓油。
2：在甲方日常使用過程中出現故障後，由甲方通知乙方，乙方應及時提供上門維修服務，排除裝置故障。
3、維修過程中，如需更換零部件，乙方應在24—72小時內提供備件，並及時進行更換，事後由甲方按乙方提供的報價單進行支付費用。
4、甲方提供保養過程中所需要的潤滑脂和潤滑油。
5、在合同期內，乙方配合甲方聯絡特種裝置檢驗部門完成年檢，所需費用有甲方支付。
6、在維保過程中由甲方提供安全可靠的檢修平臺或輔助設施。
7、以後裝置正常維護保養按每臺裝置一次收費20xx元。
8、 本次維修保養專案：
9、共計 臺裝置，合計包乾費用 元整， 萬元整。（含維修所需材料費，配件費，工時費）。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
20xx年x月x日
20xx年x月x日
維修合同 篇9
送修方（以下簡稱甲方）：
承修方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方經協商一致，達成以下車輛維修合同：
一、甲方將車輛的各種修理、維護、裝潢、車輛年審和其它有關的汽車保養維修服務專案定點至乙方維修。
二、合同期限：
年月日至年月日
三、送修手續：
1、甲方出具《送修車輛表》一份，如增加或更換車輛，須及時通知乙方。
2、甲方填寫“送修單”，註明送修車輛型號、車輛號碼、送修專案，並由主管領導簽字同意。如路上施救等特殊情況由甲方駕駛員以電話等聯絡方式告知主管領導並取得同意後方可維修，並補辦“送修單”。
2、乙方依據“送修單”送修專案進行維修，並對送修車輛進行細緻檢查，在維修過程中，乙方如發現其它故障需增加維修專案或延長維修時間，應及時以電話方式通知甲方，徵得甲方主管領導同意方可維修。
四、維修費用：
1、維修費用包括：材料費、人工工時費、材料管理費；
2、人工工時單價：元/小時；
3、材料管理費收取比例為：%
五、質量保證：
質量保證期中行駛里程和日期指標，以先達到者為準，車輛維修質量保證期，從維修車輛竣工出廠之日起計算：
1、整車修理或總成修理：20xx0公里或100天；
2、二級維護：5000公里或30日；
3、一級維護、小修及專項維修：20xx公里或10日；
4、材料配件：一年（易損件除外）。
六、結算方式：
1、乙方在交付竣工車輛時，由乙方技術人員和甲方駕駛員共同檢查驗收，驗收合格後，由甲方駕駛員在結算單上簽字。
2、結算方式為每月結算一次，乙方憑甲方駕駛員簽字的結算單和“送修單”在每月末向甲方結算。
七、甲方的權利與義務：
1、有權獲得優先服務；
2、對已完工車輛，如發現不合格或不能滿足本合同第六條質量保證要求的，有權要求乙方無償返工，直至符合要求為止。
3、有權向有關部門投訴乙方違約行為。
4、甲方必須將待修車輛送至乙方維修。
5、必須按時與乙方結算車輛維修費用。
八、乙方的權利與義務：
1、有權要求送修車輛出示“送修單”。
2、有權要求甲方按時結清車輛維修費用。
3、有權向有關部門投訴甲方的違約行為。
4、優先為甲方的送修車輛提供維修服務。
5、保證送修車輛的安全。
6、保證維修質量。
7、保證所用配件是符合國家質量標準的全新原廠配件，不得以次充好或隨意更換汽車配件。
8、已竣工車輛，乙方應列印“結算單”，註明竣工時間、維修專案、材料價格和管理費。
九、違約責任：
1、甲方應按本合同規定和期限向乙方支付維修費用，如延遲支付，則以當月維修費用為基數，按每月1%支付違約金。
2、如甲方送修車輛在乙方維修期間出現丟失或損毀，乙方應承擔賠償責任。
3、如有下列任何一種情況出現，甲方有權單方終止合同，並向乙方追究經濟賠償：
A、未經甲方同意，乙方將送修車輛交由他廠維修；
B、未經甲方同意，乙方使用非原廠配件或以舊件、假冒偽劣零配件換取甲方送修車輛零配件；
C、因乙方維修質量問題，導致甲方車輛出現事故造成重大損失的；
D、乙方經營條件、場地、技術人員等發生變動時而不及時告知甲方的。
十、經甲、乙雙方認可，可更改本合同。如雙方在履行合同時發生糾紛，可向義烏市人民法院提起訴訟。
十一、本合同未盡事宜，雙方可以補充協議的形式加以補充或增加條款。
十二、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。本合同經雙方簽字、蓋章後立即生效。
送修方：承修方：法人代表：
委託代理人：
聯絡電話：
簽訂時間：法人代表：聯絡電話：年月日
維修合同 篇10
甲方：
乙方：
甲方同意將 的滲漏維修工程全權委託乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，雙方經充分協商，特簽訂本合同，以共同遵守。
一、滲漏維修範圍：
二、選用材料：
1、聚氨酯注漿堵漏劑；2、環氧砂漿；3、M1500滲透性水泥密實劑；4、遇水膨脹橡膠止水條；
5、聚氨酯密封膏；6、PMC-421聚合物改性水泥基防水灰漿；7、其它未註明材料
三、維修方案（由乙方提供詳細的維修方案）：
1、壓力灌注氰凝；2、騎縫鑿槽擴縫，清理刷基層處理劑；3、擠注PU密封膏或安止水條；4、環氧砂漿填槽，環氧膠泥封縫；5、噴塗M1500滲透結晶密實；6、塗刷2mmPMC-421
四、承包方式：乙方包工、包料、包質量、包維修、包安全。
五、施工期限：30天，自 年 月 日至 年 月 日止。
六、工程價格及計算方法：
本合同採用總價包乾方式，按 元/m2全費用綜合單價計算，總計 m2；
合同總金額為： 元。
全費用綜合單價：綜合單價是指為完成本工程施工（含技術條件、規範要求以及發包人的技術條件要求不明而隱含的其他工作），並滿足工期、質量、安全和工藝要求的綜合費用。包括但不限於施工裝置、勞務、管理、材料、運輸、職能部門收費、安裝及照明、維護、技術措施費、其他措施費、利潤、不可競爭費、稅金、合同執行過程中的政策性檔案規定及合同中包含的所有風險、責任等各項應有的費用。綜合單價不會因人工、物料、稅金、政府收費等升降而調整。
七、付款結算方式：
1、本工程完工驗收合格且結算後15日內，支付合同金額的70%；
2、從驗收合格之日起計算二年後如無漏水，支付合同金額的10%；如有漏水：①乙方免費保修後，支付合同金額的10%；②乙方未盡保修義務，甲方將在合同金額的10%中扣除維修費用後，剩餘的部分支付給乙方；
3、從驗收合格之日起計算五年後如無漏水，支付合同餘下金額的20%；如有漏水：①乙方免費保修後，支付合同餘下金額的20%；②乙方未盡保修義務，甲方將在合同餘下金額的20%中扣除維修費用後，剩餘的部分支付給乙方；
八、質量及保修：
乙方對防水維修工程質量全面負責，做到不滲不漏，外觀規整，對滲漏維修範圍免費保修 五 年（人為或不可抗力造成防水層破壞除外），從驗收合格之日起計算。
九、甲方責任：
1、提供可以施工的條件給乙方，檢查、監督乙方施工質量和進度；
2、組織對工程交工驗收及辦理結算。
十、乙方責任：
1、嚴格按施工工藝進行施工，確保工程質量。
2、嚴格按國家的安全規範和安全規程進行施工，如屬乙方施工出現質量返工，一切責任和經濟損失由乙方承擔。
3、工程竣工後負責清理現場，做到工完場清。
4、在工程竣工驗收後7日內向甲方提供產品合格證、檢驗報告單等竣工資料。
5、遵守甲方物業公司的相關規定及要求。
十一、現場負責人：
本工程甲方委派 為現場代表，全面對工程質量、進度、付款、簽證等行使甲方應有的職責和權力；乙方委派 為工程總負責人，全面負責工程施工質量、進度、安全等乙方應該承擔的有關事宜。
十二、安全方面：
在施工中發生的一切大小人身傷亡事故由乙方自負，甲方概不負責。
十三、違約責任
1、乙方延誤工期，每延期一天，須向甲方支付違約金500元，因質量驗收不合格而返工造成的延期交付，亦須按上述標準向甲方支付違約金。
2、乙方施工所選用材料和施工工藝如不符合合同約定，須向甲方支付違約金500元，乙方需馬上改正，否則甲方有權解除本合同，無須向乙方支付任何款項，乙方自行承擔相關損失。
3、甲方如遲延支付工程進度款和結算款，須按所欠金額每日千分之五的標準向乙方支付違約金。
十四、爭方解決辦法：
在合同履行過程中如雙方發生爭議，首先應協商解決。如協商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十五、如有未盡事宜，雙方協商解決。
如雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十六、本合同書雙方簽訂之日起生效。、
本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 二 份，自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方（印章）： 乙方（印章）
法人代表： 法人代表：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
年 月