精選裝置租賃合同模板錦集七篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢?下面是小編幫大家整理的裝置租賃合同7篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝置租賃合同 篇1
出租方(簡稱甲方):承租方(簡稱乙方):身份證號:身份證號:
經甲乙雙方協商,共同達成租賃協議如下:
1、甲方將房屋租給乙方居住,租期定為(年月日至年月日)。
2、月租金為元,乙方在簽訂合同後按月交,每月日內支付全月租金。
3、甲方收取乙方租房押金元。
4、租賃期間,乙方不得將房屋轉租給他人,同時乙方有義務維護房屋的完整和清潔,愛護室內設施,如有損壞,由乙方自費修復(自然陳爛除外)。
5、防火、防盜。乙方應經常保持室內、樓梯間、衛生間的整齊清潔,不得亂丟垃圾、菸頭,特別是衛生間下水道不能丟雜物,關好門窗、不得亂接電線等,若乙方在租賃期間發生財物損失及人身意外,後果由乙方自己負責。
6、租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前1個月書面通知對方,經雙方協商後簽訂終止合同書。若一方強行中止合同,須向另一方支付違約金元。
7、水電費、垃圾費、收視費及其它公攤費用,由乙方負責。
8、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字後生效。
甲方(簽名):乙方(簽名):電話:電話:
年月日年月日
裝置租賃合同 篇2
購貨單位:(以下簡稱甲方)
供貨單位:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著誠信合作、守法經營的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定,雙方經過充分協商,就甲方向乙方訂購音響及燈光裝置,特訂立本合同,雙方共同遵守。
一、商品的裝置清單附件附後。
二、商品的技術標準:乙方提供的商品應符合國家強制性的技術質量標準及效能指標。
三、甲方向乙方訂購的商品含稅總額為人民幣整,小寫:¥元。
四、付款方式:
1、合同簽訂後,甲方向乙方支付全部商品總額的約_40__%款做為定金,乙方收到甲方定金後開始備貨,備貨週期為15個工作日。
2、全部產品到達甲方現場並安裝到位,經雙方驗收合格,乙方提供國家稅務部門認可的全額髮票後甲方付款到合同總價款的95%款項。
3、餘下的5%款項,從產品驗收合格後滿一年無質量問題無息付清。
五、運輸方式及交貨地點
1、乙方應為商品提供適宜運輸的包裝方式,產品採用密封性形式,對於由於包裝不良所造成的損失及由於採用不充分或不妥善的防護措施而造成的的任何損失,乙方應承擔由此而產生的一切費用和損失。
2、商品的交貨地點為興城市首山,運輸過程中,商品損毀、滅失的風險由乙方承擔。
3、商品運送至甲方指定地點後,由甲乙雙方共同對商品進行檢驗並辦理相關移交手續。
4、乙方承擔運費。
六、商品的保修期
自甲方驗收手續完成當天起計,終身維護。如產品因甲方人為損壞不屬保修範圍。乙方免費為甲方培訓一到二名操作人員。在甲方所承辦的各項活動中,乙方無償提供技術支援。大型活動甲方要派人配合甲方現場維護裝置,保證裝置正常執行。小型活動如出現甲方無能力解決的技術問題乙方電話當中無法溝通解決的,乙方應無條件到達現場維修解決,保證甲方活動正常進行。
七、售後及其他服務
1、商品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求,甲方可以要求乙方在24小時內進行退換。對於退換的情況雙方需要做好驗收記錄,以備結算時對賬。
2、乙方應提供有效的聯絡方式,如有變更,乙方應及時通知甲方。否則因此造成甲方損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。
3、乙方所提供的商品和服務不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害的,並承擔由此產生的經濟損失。
八、安全文明施工管理
1、乙方承擔安全風險。產品供貨及組裝過程中,乙方應嚴格遵守關於安全生產管理規定,保證安全,如在乙方供貨及組裝過程中發生責任事故或意外事故,造成乙方工作人員、乙方以外人員人身損傷及財產損失,均由乙方自行負責處理,與甲方無關。如因事故給甲方造成損失,乙方承擔賠償責任。
2、乙方人員對所處的施工區域、作業環境、操作設施裝置、工具用具等必須認真檢查,發現隱患、應即停止,並由有關單位落實整改後方安裝。一經安裝,就表示該單位確認場所、作業環境、設施裝置、工具用具等符合安全要求和處於安全狀態。乙方單位對。產品供貨及組裝過程中產生的後果自行負責。
九、雙方責任
1、甲方未按合同規定的時間付款,每延期一日應向乙方支付總價款千分之二的違約金,但總計不超過總價的百分之五。
2、乙方不能交貨的,甲方有權單方面解除合同,乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息,並承擔合同總價30%的違約金。
3、乙方延期交貨或未能按合同約定期限安裝、除錯完畢進入正常運轉並經甲方初步驗收合格的,每延遲一天,承擔總貨款金額千分之二的違約金,延遲達到五天,視為不能交貨,甲方有權單方解除合同,乙方需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息,並承擔合同總價30%的違約金。
4、乙方所交付產品型號、規格、質量不符合合同約定及甲方要求的,乙方應無償退換,由此造成延遲交貨的,承擔逾期違約責任;乙方未能依照甲方要求退換的,視為不能交換,並承擔違約責任,參照本條第2款處理。
5、在甲方使用過程中0如出現質量問題,由乙方在甲方通知後3日內修復。乙方未能按合同約定期限予以修復,每遲延一天,承擔總貨款金額千分之三的違約金。同時甲方可自行維修或另請第三方予以維修,其中發生的全部費用由乙方承擔。
6、因乙方不能交貨導致甲方向第三方採購該裝置或相同型別裝置的,乙方除承擔不能交貨的違約責任外,需另行賠償甲方期間差價部分損失。乙方還需返還甲方已付貨款及支付中國人民銀行同期借款計算之利息,並承擔合同總價30%的違約金。
十、本合同簽訂後,甲、乙雙方如因合同條款或履約過程中發生爭議,雙方應當友好協商解決,經協商未能解決的,任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起訴。
十一、本合同如有未盡之事宜可由甲、乙雙方協商解決或另行簽訂補充協議,補充協議作為本合同的組成部分,與本合同一併儲存,均具同等法律效力。
十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,《裝置清單》與本合同一併裝訂,屬合同的組成部分,均具同等法律效力,自雙方簽名或甲方支付購貨定金起即時生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝置租賃合同 篇3
尊敬的審判長、審判員:
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委託,指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見:
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規定:拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人於20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關於訴訟時效中止、中斷和延長的證據。
3.一審判決“審理查明”部分,沒有任何關於訴訟時效延續的事實依據;然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”,認定訴訟時效連續。這裡,所謂的“基礎事實”,完全是“憑空而來”的。
據此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關係,被上訴人的請求也已經超過訴訟時效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關係
1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日,而《機械裝置租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時,成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最後一條明確約定“經雙方加蓋公章後正式生效”,這屬於附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯界確係岳陽設計院成都分院的負責人,但是,並不是候聯界的所有行為,都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務範圍內”的行為,才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經營範圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬於“工程施工”範疇。因此,即使候聯界有租賃空壓機的行為,也不屬於“在職務範圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域,普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什麼認定,候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題,二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。
法官問:“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什麼認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬於是“眾所周知”的事實,想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:裝置進出場時,要籤進出場單。被上訴人並沒有提供與上訴人之間的裝置進出場單。
另外,與協議履行相關的證據,還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、裝置維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用,誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關係。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實際履行合同的關係。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的後果。
四、涉案裝置的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委託代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》,更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬專案的事實。因此,“候連書”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將裝置交給了“候連書”,就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將裝置交給了一審法院,那麼,一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工專案。候連書是廣安智豐公司的委託代理人和實際施工人,也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵並非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
裝置租賃合同 篇4
承租方: (以下簡稱甲方)
租賃方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方友好協商,乙方受甲方委託,提供各項服務事宜如下:
一、租賃裝置: 乙方為甲方提供音響租賃服務,此次活動為 天(不含裝置安裝時間)週期,乙方提供調音人員,並服從甲方指揮,積極配合甲方主持人。裝置晚間放在甲方提供的房間內。電源、場地等請甲方準備。(乙方所列裝置清單為合同的有效附件)。
二、租用時間:自 20xx 年 月 日 至20xx 年 月 日 止。
三、租用地點:
乙方按甲方的要求於 20xx 年 月 日 時,將上述裝置送至甲方指定的地點 ,乙方在安裝除錯完畢後,甲方投入使用。在甲方使用裝置過程中,乙方同時增派技術人員(調音員)進行現場調音。
四、裝置租金及預付款
1:裝置租賃費已包含人員服務費。
2:此次租賃裝置費用為: 元。(含稅,是?否?)運輸費用為: 元。 3:甲乙雙方簽訂協議後,甲方以現金(或支票)向乙方支付裝置租賃總款的20%作為訂金, 約為 元。乙方到達現場安裝音響裝置並除錯完畢後甲方向乙方交付裝置租賃總款的50%, 約為 元,使用完畢當日或次日交付其餘款項即為: 元。 (具體付款方式或付款比例可以協商)
五、責任、違約條款:
1、雙方在簽訂合同之後,如甲方退訂,乙方扣留預付款,作為甲方違約金。若甲方交付 定金後,乙方不能提供相關器械,甲方有權要求返還2倍定金。
2、如遇甲方人為原因使活動不能舉行或中途中斷,甲方仍需向乙方支付全額租賃費用。
3、如演出程序中因停電或其他不可抗拒因素導致活動不能進行的, 甲方仍需向乙方支付全額租賃費用
4、乙方保證向甲方提供有足夠聲壓級的專業音響裝置,保證活動過程中音色優美順暢,在活動 過程中,音響出現斷音(指話筒)現象應不超過三次/天(次數不累計),特別說明:話筒使用條件一定要在距話筒接收機25米範圍以內,如果有人阻擋在話筒與接收機之間,產生頻率阻隔致使話筒斷音,或因無線電頻率干擾產生的噪聲,乙方無責。否則甲方有權扣留總金額的的20%款項。
5、若為多天活動,裝置需放置在活動地點,甲、乙方協商裝置的保管,甲乙雙方協商解決。(此條款不適用於一天的租賃活動)
6、如有未盡事宜,雙方需另擬書面協議或依有關法規辦理。如發生雙方不能協商解決的,將依 照中華人民共和國有關法律,透過有關機構解決。此書面協議可作為參考依據。
7、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,經雙方簽字蓋章,即時生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝置租賃合同 篇5
承租方:(以下簡稱乙方)
出租方:(以下簡稱甲方)
根據《合同法》的有關規定,按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權利和義務,經雙方協商一致,特簽訂本合同。
第一條:租賃裝置的名稱:
裝置使用地點:
第二條:租賃期限
自_ ____年__ __月__ __日至 年 月 日
第三條:租金支付
租金:(小寫): 元整; (大寫):
第四條:租賃裝置的交貨和驗收
1、租賃裝置在交貨地點,由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況造成租賃裝置延遲交貨時,甲方不承擔責任。
2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃裝置,同時將簽收蓋章後的租賃裝置的驗收收據交給甲方。
3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收,甲方則視為租賃裝置已在完整狀態下由乙方驗收完畢,並視同乙方已經將租賃裝置的驗收收據交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發現租賃裝置的型號、規格、數量和技術
效能等有不符、不良或瑕疵等屬於甲方的責任時,乙方應在交貨當天,立即將上述情況書面通知甲方,由甲方負責處理,否則,視為租賃裝置符合本合同及附件的約定要求。
第五條:租賃裝置的使用、維修、保養和費用
1、在工作過程中乙方若不能對裝置故障進行排除
除,應及時通知甲方進行維修。
2、租賃裝置在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款,均由乙方承擔。
第六條:未盡事宜,雙方另行協商解決。與本合同有關附件具備本合同同等效力。本協議壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝置租賃合同 篇6
租賃合同
合同編號:
簽訂地點:
簽訂日期:
承租方: (以下簡稱甲方)
出租方: (以下簡稱乙方)
因工程施工需要,甲乙雙方經友好協商,乙方願意將 租給甲方在 工程施工中使用,為明確雙方的責任、權利、義務,特簽訂以下合同條款,雙方共同遵守。
1. 租賃機械概況
2. 租賃期限
2.1進場日期: 年 月 日。實際起租日期以租賃物進場後,經雙方檢查試用驗收合格籤認日期為準。
2.2租賃期限:暫定 月。具體退租時間以甲方口頭或書面通知乙方退租時間為準,甲方應提前 天通知乙方機械裝置退場,租賃費結算以實際使用期限(以退場交接手續上雙方確認的時間)為準。
3. 租賃價格
3.1租賃單價:
租金為 元/月(¥: 元/月)單價包括除 以外的所有費用,包含稅金。 乙方配備 名隨機作業人員以滿足甲方工作要求,且乙方提供與操作司機的相關勞動合同或相關僱傭證明,乙方操作人員的工資 (含/不包含)在合同單價中。
3.2機械租賃費用確定原則:
按月結算,不滿一個月部分以實際租賃天數按 元/天(¥ 元/天)結算。
4. 租金的支付
4.1 一般情況下,使用每滿 1 個月結算一次,結算日期截止到每月25日(不滿月部分以實際使用天數結算),並在次月 日前支付上月租金的 ,餘款作為履約保證金,在甲方退租後一年內支付完畢,期間不計利息。支付租金時乙方應出具相應金額的合規發票。特殊情況下,甲方可延期支付乙方租金,乙方應予理解。
4.2 乙方使用甲方的材料、配件等應由乙方承擔的費用在當月租金中扣除。
5. 租賃機械的運輸和動力費
5.1 租賃機械的進場費 元(¥ 元)由 方承擔,出場費 元(¥ 元)由 方承擔,乙方承擔運輸責任。
5.2 承租機械的燃油由 方提供,費用由 方承擔。
6. 甲方責任與義務
6.1 甲方機管人員應積極配合乙方做好機械進退場的籤認工作。
6.2 甲方指揮人員應遵守安全操作規程,合理安排生產,做到不違章指揮,不超效能施工作業。
6.3在租賃期內,乙方裝置上的各種設施、部件,甲方不得隨意拆卸或損壞,如因甲方的原因造成乙方裝置損壞,由甲方負責復原或賠償。甲方因工程需要,需在租賃裝置上安裝臨時設施,應先同乙方協商,經乙方許可後方可進行改造施工,在終止協議前,甲方負責修復,並承擔相應費用。如甲方現場修復有困難,可委託乙方進行修復,修復費用經甲乙雙方協商確定後一次性支付給乙方。
6.4甲方有權合理安排乙方機械配合施工,如乙方司機不服從甲方安排,乙方代表應及時處理問題,否則甲方有權終止合同,並要求乙方承擔由此造成的損失。
7. 乙方責任與義務
7.1 乙方應保證租賃機械狀況良好,隨機附件、隨機工具、證照齊全併合法有效。
7.2 乙方隨機人員應全天候聽從甲方人員的`合理指揮和安排,以優質的服務,積極認真的工作態度配合甲方順利完成施工任務。同時,乙方應遵守甲方單位的有關規章制度,遵紀守法。
7.3 乙方接到甲方機械故障維修通知後,負責 小時內派人到現場維修。
7.4 租賃期內,機械的維修、保養、零配件及修理費用由乙方自行負責。
7.5 乙方必須提供操作人員的操作證、駕駛證原件,甲方留存的影印件應加蓋乙方公章。
7.6 乙方必須提供所出租機械的相關有效證件,甲方留存的影印件應加蓋乙方公章。
7.7 乙方應為其司機辦理社會保險、工傷保險、人身意外傷害險,併為裝置辦理保險,支付保險費用,並將保單影印件交甲方存檔。
7.8 乙方應在接到甲方退場通知規定的時間內退出施工現場,因乙方拖延而發生的費用由乙方自負。
7.9 乙方指定 為有權領料人,在甲方機械管理部門辦好相應的有權領用手續後方可在甲方物資部門領取相關物資。乙方領取的相關物資費用根據雙方簽訂的合同由相關責任方承擔。
8. 安全與環保
8.1 乙方隨機人員須熟悉並自覺遵守執行行業主管部門頒發實施的有關安全生產的法律、法規、規範標準及甲方的各項規定。
8.2 施工時,乙方隨機人員應對作業環境仔細檢視,對操作設施裝置、工具用具認真檢查,確定無隱患後方可施工,一經開工,就表示乙方確認符合安全要求和處於安全狀態,乙方對施工過程中產生的後果自行負責。如甲方違章指揮作業,乙方操作人員有權拒絕施工。
8.3 如發生安全事故,乙方隨機人員必須立即以最快捷的方式向甲方報告,並組織全力救險,保護事故現場。如因搶救傷員必須移動現場裝置、設施的要做好記錄或拍照。乙方要主動接受甲方及甲方上級部門、政府部門對事故的調查和現場勘查,不得提供偽證,不準隱瞞不報。
8.4 由於乙方原因造成的安全事故,由乙方自行承擔相關責任,且所造成的甲方財產損失由乙方承擔賠償責任;造成的人員傷亡,乙方應按國家有關規定對傷亡人員或家屬進行經濟賠償,主動處理好善後工作。甲方不直接接觸傷亡人員及家屬,乙方應承
擔由於事故善後處理不當而產生的影響甲方工作的事件給甲方造成的經濟損失等相關責任。由於甲方原因造成安全事故,由甲方承擔相關責任和賠償,乙方應積極配合甲方進行善後處理工作。
8.5 對甲方所發出的安全整改通知,乙方應在甲方指定的期限內立即派人整改完畢,乙方在接到甲方安全整改通知後的指定期限內仍未整改的,乙方應承擔甲方因此造成的損失,並承擔違約責任。
8.6 凡由於乙方管理及自身預防措施不力造成的安全質量問題、環境汙染、火災、交通事故(含施工現場內)等事故,所引起的相關責任及事故善後處理,均由乙方自行承擔,因此給甲方造成的經濟損失由乙方負責賠償,甲方可追究乙方責任。
9. 其他責任
9.1 在裝置租賃服務期間,因乙方原因造成事故或給第三方造成的損失,由乙方承擔全部責任和費用。
9.2 甲方每月安排 天時間用於乙方機械的維修保養,如超過規定時間,甲方則按2倍租費標準扣除超過天數的租費。
9.3 因不可抗力、業主責任、阻工、甲方統一放假等原因造成機械裝置停工,甲方不支付租賃費。
10. 違約責任
乙方須按合同約定時間進場,在租賃期間內,如有一方不履行合同所約定的條款,違約方須承擔違約責任。租賃期限內乙方未經甲方同意不得提前退場,否則應承擔違約責任。
若乙方裝置延遲進場,每延遲一天,乙方需支付 元違約金,以此類推;若乙方裝置效能達不到合同所附技術檔案要求,甲方有權解除合同,且乙方需承擔因此給甲方造成的損失。
11. 爭議的解決方式
在本合同履行過程中,若發生爭議,應首先透過雙方友好協商解決,如透過協商達不成一致的,應向合同簽訂所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
12. 合同的生效與終止
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方在履行完全部合同義務後自行終止。本合同產生的債權雙方約定不得轉讓。
13. 合同份數
本合同壹式 份,其中甲方執 份、乙方執 份,具有相同的法律效力。
甲方(蓋章):
法人代表
或委託代理人:
經辦人:
開戶銀行:
賬 號:
聯絡電話:
傳 真: 乙方(蓋章): 法人代表 或委託代理人: 經辦人: 開戶銀行: 賬 號: 聯絡電話: 傳 真:
裝置租賃合同 篇7
承租房(甲方)
出租方(乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的規定,簽訂以下租賃合同,商定如下條款,共同遵守執行。
一、裝置租賃內容
1、租用時間:20xx年9月25日,租用物品於活動當天 中午12:00前到位;
撤展時間為20xx年9月25日晚上21:30,活動完畢撤展。
2、租用場所:
3、租用物品
4、付款方式:乙方裝置進場安裝除錯好後,甲方付合同總額的50%,即人民幣****元整(¥ 元),合同內容執行完畢,甲方向乙方支付合同的剩餘總額50%,即人民幣****元整(¥ 元),此合同從雙方簽定之日起生效。
二、甲方責任:
1、甲方負責協助乙方在現場的安裝及進出;承擔現場製作所發生的有關費用(場租、管理、電費等)
2、甲方按約定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金額按每天0。3%賠付滯納金。
三、乙方責任:
1、乙方應按本合同規定的時間和地點將上述裝置安裝、除錯好,確保租賃期內正常使用。
2、乙方不能確保本合同規定的時間和地點將上述裝置安裝、除錯好,或不能確保租賃期內正常使用,甲方將扣除給乙方的全部合同款項。
四、未盡事宜:
雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力,合同一式兩份,雙方各執一份,雙方代表簽字生效(傳真件有效)任何一方不得隨意取消合同。
甲方: 乙方:
負責人(簽字/日期) 負責人:(簽字/日期)
電話: 電話: