有關加工合同模板彙總七篇
在不斷進步的社會中,合同出現的次數越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那麼常見的合同書是什麼樣的呢?下面是小編為大家整理的加工合同7篇,歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備註
第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生原因,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量原因的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
加工合同 篇2
甲乙雙方根據友好協商,制定零件加工協議事項如下:
一:機床加工工時計算方式;
二、圖紙及技術資料的題供:
1).乙方按照甲方要求負責零件加工;
2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。
三、技術要求以及質量要求:
1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造,保證零件符合要求的製件;
2)、乙方必須按照製作要求進行加工
四、製造工期:
1)、根據雙方協商,定義加工完成工期
五、交貨地點:
1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;
六、零件加工製作費用的支付:
1) 零件合格後,開票當月結款;
七、本協議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。
甲方(公章): 乙方(公章): 公司名稱: 公司名稱: 法人代表: 法人代表:
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 電話:電話:
傳真:傳真:
日期: 年 月 日日期: 年 月
加工合同 篇3
甲方:
乙方:
甲乙雙方經協商,就浮雕線稿設計事宜協議如下:
一、專案名稱:浮雕線稿
二、工作內容:按照甲方的設計要求設計浮雕線稿,格式JPG。
三、設計要求:
四、工作期限:製作週期5天,自甲方支付設計費給乙方之日起計算。
五、工作款籌、支付方式
設計費用人民幣1000元整,大寫:壹仟元整。在甲方全額支付設計費用後開始設計工作。
六、工作的完成
乙方在把設計稿件交給甲方後,乙方設計工作完成。如有異議雙方可根據售後服務內容進行協商解決。(後期的修改屬於售後服務)
七、工期的延長
遇下列情形,工作週期延長。
1、因氣候等不可抗力原因不能正常工作的。
2、因甲方原因需要對浮雕的設計進行臨時調整的。
八、雙方權利、義務
甲方
1、按時支付乙方的工作款酬。
2、按時驗收乙方的工作成果。
3、為乙方提供所需的設計素材。
4、對設計中不滿意的地方提出修改建議及要求。
乙方
1、嚴格按照設計要求工作。
2、對設計要求中並列存在的素材可根據畫面的需要進行取捨。
3、按時交付工作成果。
4、保證工作質量。
5、儘量提前完成設計工作。
九、稿件的修改
乙方提供對線稿的免費修改服務,免費範圍為區域性細節的調整。如修改部分工作量過大或接近重新設計,由甲乙雙方協商解決,甲方應根據工作量適當增加設計費用。
十、本合同未盡事宜雙方協商解決。
十一、本合同自雙方簽字之日起生效。
十二、本合同一式二份雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
加工合同 篇4
甲方:(以下簡稱:甲方)
乙方:(以下簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的( )工程專案結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
( )專案位於( ),工程建築面積:( )平方米,結構封頂日期 年 月 日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本合同附件,並明確其授權範圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬專案流水作業段劃分平面佈置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程專案施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》GB50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》DBJ/T01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》JGJ107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》Q/JY16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委稽核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》DBJ01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣( )元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加( )元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為( )噸,總價款(人民幣):( )元,(大寫: )。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點:
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%,餘款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照影印件、企業法人程式碼影印件、資質證書影印件、法人授權委託書原件、工程專案施工合同原件等相關法律檔案,並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效檔案組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
聯絡電話: 聯絡電話:
公司地址: 公司地址:
簽訂日期: 簽訂日期:
簽訂地點:
加工合同 篇5
甲方:山東金永信文體設施有限公司 甲方負責人: XXX
乙方:滕州市億林傢俱有限公司 乙方負責人: XXXX
甲乙雙方透過友好協商,確定乙方為甲方的噴漆加工點。乙方保證按時按質的完成甲方所要求的工作計劃單和提供符合要求的產品。
一、技術條款:
1、油漆必須是環保油漆,乙方需要向甲方提供相關的環保證明檔案。
2、噴漆產品外表必須平整、光滑,不得有超出檢驗標準的顆粒、斑點、突起、劃傷、毛刺等缺陷。
3、所有要求噴漆部位必須噴漆到位。(按照封樣件產品)
二、檢驗方式:
乙方自檢產品合格並完成裝箱後向甲方品質部提出報檢,由甲方品質部檢驗人員到乙方工廠驗貨。甲方品質人員根據檢驗標準抽檢,若不良品率等於或高於3%,甲方有權要求乙方進行重新返工並再次報檢。兩次返工以上,甲方有權對乙方作出合理的懲罰。(若甲方要求由甲方自己派人100%全檢貨物除外。)
三、交貨條款:
根據雙方認可的《生產計劃單》中要求的噴漆完成時間交貨。產品驗收合格交貨時,乙方遞交送貨單給甲方倉庫簽字確認並申請入庫,由甲方決定提貨日期。若遇特殊情況甲乙雙方協商解決。
四、運輸及包裝條款:
乙方自動上門提貨,若遇到特殊情況甲方應協助乙方處理運輸事宜。
甲方提供包裝,乙方應對甲方提供的包裝負責,並嚴格按照甲方包裝要求包裝產品。
五、付款條款:
甲方驗收合格後見票月結60天。
六、甲乙雙方的義務和違約責任:
甲方提供封樣件產品和技術要求給乙方。甲方有義務準時支付貨款給乙方。
乙方應嚴格按照甲方的技術要求和封樣件生產,如達不到甲方技術要求和封樣件要求而造成產品報廢的,乙方要支付甲方的原材料損失和工時損失。
由於乙方原因造成甲方交貨延遲,甲方的一切直接損失由乙方承擔。
由於乙方品質原因造成甲方貨物被罰款,乙方承擔罰款費用。
七、其他條款:
甲乙雙方必須遵守以上約定,以合同法為基礎,到時如雙方不能協商的由上級主管部門協助解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方代表簽章生效。 本合同有效期一年,從雙方簽字日期開始。到期後雙方無異議,則合同有效期順延直到一方正式提出終止為結束。
單位名稱(甲方): 單位名稱(乙方):
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
稅號: 稅號:
日期:年 月 日 日期:年 月 日
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
加工合同 篇6
甲方:
乙方:
乙方委託甲方加工16、21棉紗,甲乙雙方為保證全面履行各自的義務,經共同協商簽訂以下合同,以便共同執行。
一、專案名稱:乙方委託甲方加工16、21棉紗。
二、原料來源:原棉由乙方提供,由甲方驗收,乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內,在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低於50噸。
三、原料提供時間:在協議簽訂之日起,原棉須在十天內運到甲方場地,在加工期間,乙方保證原棉的供應,甲方妥善保管的義務,驗收後,發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。
四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。
五、質量要求:產品質量要求符合國標一等品以上,儘可能地減少三絲,織成率公定結算
1.15約
1.25噸。
六、費用結算:按成品棉紗每噸加工費2200元,到甲方場地後,裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。
七、落棉由乙方回收,甲方自行處理。
八、交提貨時間:乙方可隨時提貨,甲方不得延誤提貨時間,提貨數量不超過雙方商定每日生產量,如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔,非甲方自身因素造成延誤除外。
九、違約責任:本合同自願簽訂,任何乙方違約承擔對方的經濟損失,本協議一式兩份,雙方簽字後生效。
十、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇7
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76CM,附櫃:120×42CM,用_________製作。
2、書櫃:規格140×40×200H(CM)。_________為主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公傢俱的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額:
製作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附櫃),椅子為_________元/張,_________個_________書櫃,為_________元/個。總金額:_________元。(備註按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取後製作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求製作樣板,樣板須經乙方認可並封板,甲方按樣板生產、交貨,如有製作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產,而導致教職工無法使用由甲方負責更換,並承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售後服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公傢俱的.質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,傢俱出現質量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批次的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格後付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付傢俱或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝傢俱,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成傢俱的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給乙方;變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:______