查文庫>加工合同> 【精選】加工合同集錦7篇

加工合同

【精選】加工合同集錦7篇

  隨著法律觀念的日漸普及,越來越多的人透過合同來調和民事關係,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?下面是小編為大家整理的加工合同7篇,歡迎閱讀與收藏。

加工合同 篇1

  甲方(委託方):__________________ 合同編號:___________________

  法定代表人:______________________ 簽訂地址:___________________

  乙方(受託方):__________________ 簽訂日期:______年____月___日

  身份證號碼:______________________

  甲方委託乙方加工_____產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下條款,以供雙方共同遵守。

  第一條 代加工內容

  甲方委託乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發資訊)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。

  第二條 甲方責任

  1.按計劃分季度委託乙方為其加工甲方_____產品。

  2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律檔案。

  3.向乙方提供加工品款式(或開發資訊)、數量、技術要求、交貨時間等。

  4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

  5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,並提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。

  6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

  7.嚴守乙方的商業秘密。

  8.甲方不得將乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

  第三條 乙方責任

  1.嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

  2.按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合_____質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

  3.負責原材料的採購、驗收、供應,並按照甲方確定的原材料質量要求進行。

  4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。

  5.不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。

  6.嚴守甲方的商業秘密。

  7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。

  8.本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。

  第四條 付款方式及交貨地點

  甲方確定委託加工款式、數量、標準後,與乙方簽訂委託加工通知單,並於簽訂之日起_____日內乙方支付總貨款的_____%作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。

  第五條 驗收標準

  雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起_____日內必須對產品進行驗收。

  第六條 違約責任

  1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價_____%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。

  2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣_____萬元違約金,並追究乙方法律責任。

  3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值_____%的違約金。

  4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

  第七條 合同有效期限

  本委託加工合同期限為_____個月,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

  第八條 爭議的解決

  1.本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

  2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應透過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權選擇下列第____種方式解決:

  (1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起訴訟。

  第九條 補充和變更

  本合同可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協議,與合同具有相同法律效力。

  第十條 不可抗力

  1.在本合同履行過程中,如因不可抗力導致活動終止或帶來損失,甲乙雙方各自承擔自己損失,互不承擔違約責任。

  2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或遲延履行本合同的,應自不可抗力事件發生之日起_____日內,將不可抗力情況以書面形式通知另一方,並自不可抗力發生之日起_____日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

  第十一條 通知

  1.本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

  2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址範圍。

  3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,將變更後的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切後果承擔法律責任。

  第十二條 合同附件

  1.本合同附件包括但不限於:

  (1)各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協議;

  (2)各方的營業執照影印件、稅務登記證等各種法律檔案。

  2.任何一方違反本合同附件的有關規定,應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。

  第十三條 生效

  1.本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

  2.本合同—式_____份,各方當事人各執_____份,具有相同法律效力。

  甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________

  授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________

  住址:____________________________ 住址:____________________________

  郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________

  聯絡電話:________________________ 聯絡電話:________________________

  傳真:____________________________ 傳真:____________________________

  日期:____________________________ 日期:____________________________

  電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________

  開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________

  賬號:____________________________ 賬號:____________________________

加工合同 篇2

  承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________

  定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________

  定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備註

  第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

  3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  第十條 結算方式及期限

  第十一條 其他約定

  第十二條 承攬方的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日

  承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____

加工合同 篇3

  (甲方):

  (乙方):

  第一條合同總則

  甲乙雙方經協商一致,現就XX油畫加工事宜達成如下協議。

  第二條基本保證與要求

  2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。

  第三條加工權許可期限及合同期限

  3.1本合同於___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本合同有效期。

  第四條合同信譽金

  4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品製作培訓,本合同自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。

  第五條產品的結算方式

  5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到後當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨並代辦託運,費用自理。

  5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。

  5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。

  5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。

  第六條雙方的權利和義務

  6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收後,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。

  6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。

  第七條合同解除及終止

  7.1本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續訂該項代理合同,不再另收取加工信譽保證金。

  7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同並追究乙方責任:

  1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;

  2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;

  3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;

  第八條爭議的解決

  本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。

  第九條保密條款

  甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、智慧財產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。

  第十條其它

  12.1 合同的修改或補充,均須經雙方同意後以書面協議形式修改或補充。

  12.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。

  12.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  甲方代表簽字:乙方代表簽字:

  甲方地址:乙方地址:

  年月 日年月日

  身份證號碼: 身份證號碼:

加工合同 篇4

  甲方(用人單位)_________

  地址及郵政編碼:_________

  乙方(職工)_________

  身份證號碼:_________

  住址:_________省_________市_________縣(區)_________鎮(鄉)_________村

  郵政編碼:_________

  甲方因生產(工作)需要,按國家和本市有關招用外地職工的規定,招收乙方。雙方根據有關勞動管理規定,按平等自願、協商一致的原則,簽定本合同,以明確雙方權利、義務,並共同遵守執行。

  一、合同期限

  (一)本合同期限不得超過一年。

  (二)本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。(其中頭_________天為試用期)

  (三)本合同甲乙雙方各存一份,鑑證時還需交鑑證機構一份。

  二、工作任務和崗位

  (一)乙方工作崗位(工種)_________、

  (二)乙方完成甲方正常安排的生產(工作)任務。

  三、勞動時間與休假

  (一)甲方實行國家規定的每日工作8小時,平均每週工作不得超過44小時的工時制度。甲方因生產、工作需要可安排乙方加班加點,但每個工作日不得超過3小時,每月累計不得超過36小時;確需加班加點的必須經乙方和工會同意。

  (二)乙方在合同期間,享受國家規定的節日、公休假日以及婚喪、女工勞動保護等假期的待遇,但不得無故擅自超假。

  四、勞動報酬

  (一)甲方執行本市最低工資標準規定,保證乙方的工資標準不得低於本市新規定的最低工資標準。

  (二)乙方工資形式、標準:

  1、乙方的工資形式:_________;

  2、乙方的工資標準:_________元/月(或_________元/時);

  3、乙方月工資收入,由甲方按本單位工資管理制度,根據乙方工作成績、出勤和紀律情況,考核發放。

  (三)甲方每月_________日如期發放工資。如超過規定日期的,從第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%賠償乙方。

  (四)甲方安排乙方加班加點,無法安排補休的,按國家規定發給加班工資。

  (五)非因乙方原因所致的停工、停產,甲方按國家、省、市規定給予乙方停工待遇。

  五、保險待遇

  (一)乙方因工死亡,按本市工傷保險的有關規定,一次性發給其家屬喪葬補助費、撫卹金。如有供養直系親屬的,一次性計發撫卹金。

  (二)乙方因工負傷、患職業病所享受的有關待遇:

  1、醫療終結期內,乙方的醫療待遇、工傷生活費等待遇,按本市工傷保險有關規定支付;

  2、合同期滿,且已醫療終結後,經指定醫院診斷,市、縣(市)醫務勞動鑑定委員會確認為殘廢的,按本市工傷保險有關規定,一次性計發相應的殘廢保險待遇。

  (三)發給一次性各項工傷保險費後,甲乙雙方工傷保險關係即行終止。

  (四)乙方患病或非因工負傷,其待遇:

  1、停工醫療期限,由甲方根據乙方在本單位工作時間,按國家規定和本單位制度確定;

  2、醫療期內的醫療待遇,與甲方的合同制職工相同;

  3、傷病假期間,由企業酌情發給生活費_________元。

  (五)乙方因病或非因工死亡,按甲方統一標準酌情發給乙方家屬喪葬補助費元和一次性優撫金_________元。

  (六)企業應為乙方辦理繳納工傷保險基金手續。

  六、勞動保護

  (一)甲方按國家有關勞動保護規定、《女職工勞動保護條例》及有關未成年工(16週歲至未滿18週歲)的勞動保護規定和《廣東省勞動安全衛生條例》,切實保護乙方在生產工作中的安全和健康。

  (二)甲方按國家規定對乙方進行安全生產知識、法規教育和操作規程培訓及其他業務技術培訓,乙方應參加上述培訓並嚴格遵守有關的安全衛生法規、規章、制度和操作規程。

  (三)甲方根據乙方從事的工作崗位,按國家有關規定,發給乙方必要的勞動保護用品,並按勞動保護規定定期免費安排乙方進行體檢。

  (四)乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權提出批評並向有關部門檢舉、控告。

  七、勞動紀律及獎懲

  乙方應遵守甲方依法制定的各項規章制度,甲方有權對乙方履行制度的情況進行檢查、督促、考核和獎懲。

  八、變更、解除、終止勞動合同

  (一)本合同期限屆滿,即終止執行;在不違反本市有關招用外地工政策、規定的前提下,如雙方同意,可以重新簽訂合同。但各合同期限累計不得超過5年,如乙方屬本市區農業戶口人員和市屬縣(市)城鄉戶口人員,以及其他從事主要通用技術性工種工作的人員除外。

  (二)甲方因生產經營情況變化,調整生產任務,或乙方因個人原因要求變更本合同條款,經雙方協商同意,可以變更勞動合同的相關內容,並由雙方簽字(蓋章)

  (三)有下列情況之一的,甲方可解除勞動合同:

  1、乙方無正當理由屢次不能完成合同所規定的生產工作任務的;

  2、乙方非因工傷病醫療期滿,且不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的;

  3、乙方有違法違紀行為按國家及甲方依法制定的有關規定應予辭退的;

  4、甲方生產經營情況發生變化,不能繼續履行勞動合同的,但須徵求工會意見並向勞動行政部門報告。

  (四)有下列情況之一的,乙方可以隨時解除勞動合同:

  1、經國家有關部門確認,甲方勞動安全衛生條件惡劣,嚴重危害乙方身體健康的;

  2、甲方不能按勞動合同規定支付勞動報酬的;

  3、甲方不能履行勞動合同,嚴重違反國家政策、法規,侵害乙方合法權益的。

  (五)有下列情況之一,甲方不得解除勞動合同:

  1、乙方患職業病或因工負傷在醫療終結前或合同期內的;

  2、乙方患病或非因工負傷,在規定的醫療期內或醫療期雖滿仍住院治療的;

  3、職工在享受法定假期間的;

  4、乙方為女職工,且在孕期、產期、哺乳期內的。

  (六)經濟補償金按國家和廣州市規定執行。

  (七)按本合同第八條第(三)款2項解除勞動合同時,由甲方發給一次性醫療補助費_________、

  (八)若本合同終止或解除,乙方應將甲方交給乙方使用、保管的物品、工具等如數交還甲方,如有遺失應予賠償(低值易耗品除外)

  (九)甲、乙任何一方解除勞動合同,必須以書面形式提前30天通知對方,但在試用期內,以及符合第八條第(三)款3項、第(四)款情形之一的,可以隨時解除勞動合同。解除勞動合同的通知應包括原因、依據及生效時間等內容。

  八、違反合同承擔的責任

  一方違反合同,給對方造成經濟損失的,應根據其後果和責任大小,予以適當賠償。

  九、調解與仲裁

  雙方履行本合同如發生爭議,應先協商解決;協商無效,向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解無效,向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁;對仲裁不服,可向甲方所在地人民法院起訴。

  十、雙方需要明確的其他事項

  1、_________

  2、_________

  3、_________

  4、_________

  十一、本合同未盡事宜,按國家有關政策規定辦理。在合同期內,如本合同條款與國家、省、市有關勞動管理新規定不符,雙方按新規定執行。

  甲方(蓋章)_________乙方(簽章)_________

  委託代理人(簽章)_________委託代理人(簽章)_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  簽訂地點:_________簽訂地點:_________

  鑑(公)證意見:

  經辦人:鑑(公)證機關(章)

  年月日

  (注:除國家另有規定外,鑑(公)證實行自願原則)

加工合同 篇5

  定作方:承攬方:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  聯絡人: 聯絡人:

  一、 經雙方友好協商, 定作方委託承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套,模具及零件加工合作合同範本。雙方達成如下加工協議模具基本情況:

  產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具型別) 模具單價(RMB 元)

  交貨條件

  總價:(含17% 增值稅)

  二、以上各套模具使用材質:_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

  三、雙方的權利及責任:

  定作方責任及權利如下:

  1. 定作方負責交付給承攬方本專案的研發進度要求及計劃,並儘可能地提供專案的銷售預測。

  2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支援工作。

  3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,定作方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,承攬方應徵詢定作方意見,由定作方確認。

  4. 承攬方完成模具的設計和製造後,由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。

  承攬方權利及責任如下:

  1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。

  2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)

  3. 模具由定作方認證合格後,由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的後續加工生產,則由承攬方負責模具的修理和維護,承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批次生產。

  4. 對給定作方生產的所有模具,承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批准。

  四、 技術條款:

  1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

  2. 在雙方協商無異議之後,定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 並派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

  3. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

  4. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求:

  日產能:_______K 月產能:______K

  5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

  6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

  五、商務條款:

  1. 模具價格:

  1.1 經雙方協商後,由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。

  1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

  1.3 模具價格總金額已包含如下費用,承攬方不得以以下原因向定作方要求費用:

  1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

  1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和裝置及人工等費用;

  1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

  1.3.4 承攬方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;

  1.3.5 承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

  1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價,由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任,合同範本《模具及零件加工合作合同範本》。

  1.5 由於承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支援外的人工及費用,承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的`補償。

  2. 開模進度:

  2.1 承攬方在收到定作方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段, 開模週期為__ 天。

  2.2 由於定作方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。

  2.3 如果承攬方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,承攬方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

  3. 付款方式:

  乙方同意甲方按如下方式付款。

  3.1 結算的方式:

  ;開17% 增值稅發票。

  3.1.1 本合同製造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整),定作方支付模具總金額的_____% ,剩餘___% 模具費分攤在首K 產品內,如果訂單數量不足K ,定作方需補給承攬方未攤完的模具費。

  3.1.2 自雙方合同簽訂後,承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。

  4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認後,承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從於本合同。

  六、 產品品質保證

  承攬方在完成模具後,承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。

  定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

  七、模具所有權

  1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權,均歸定作方所有,承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費並賠償造成的損失。

  2. 定作方付清模具款後,要求將模具從承攬方處轉出時,承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,併發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。

  3. 模具轉移過程中,如因承攬方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

  八、 模具維護

  1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 並在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 並承擔相應的費用。

  2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據,定作方可以隨時間登記,無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄影印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,無需定作方另行提出要求。

  九、智慧財產權

  1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的智慧財產權為定作方所擁有,未經定作方許可,承攬方不得向任何公司和個人洩漏,否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基於本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和資訊,

  2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或資訊用於非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可,承攬方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和資訊。

  3. 未經定作方許可,嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;

  4. 其它未盡保密事項,依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。

  十、違約責任

  1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

  2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件採購合同>> 進行約定。

  3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者定作方被迫因此取消此專案,從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。

  4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生後24 小時內以)書面形式通知定作方,並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上,定作方有權取消本合同。

  5. 其它未盡事宜:按《合同法》執行。

  十一、糾紛解決

  對於實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先透過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。

  十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩週徵得對方同意, 方可終止本合同。

  定作方: 承攬方:

  代表: 代表:

  年月日年月日

加工合同 篇6

  訂立合同雙方:

  承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

  │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備註│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃櫃臺│130x40x90│件│120││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │塑膠檯面櫃檯│180x100x95│件│10│其中不│

  │││││帶抽屜│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃檯面櫃檯│180x100x95│件│20││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │棉布貨架│180x40x200│件│10││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

  └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

  第二條加工成品質量要求:

  一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

  三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

  第三條原材料由甲方提供.

  第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內透過銀行付款.

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值

  30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方:××縣木具廠(蓋章)

  代表人:黃華新(簽名)

  地址:七都鎮

  電話:66.8971

  開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所

  帳號:104750

  乙方:××縣百貨公司

  代表人:王新法

  地址:城關中山街5號

  電話:33.7347

  開戶銀行:××縣支行

  帳號:003485

  一九八五年一月二十五日

加工合同 篇7

  甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:

  1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

  產品名稱

  型號規模單位數量單價(元)總價金額十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)

  2.交貨辦法

  (1)交貨地點:______________________________________________________。

  (2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。

  3.付款辦法

  貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。

  4.驗收辦法

  乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

  5.附則

  (1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。

  (2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失

  (3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

  (4)本合同正本兩份,雙方各執一份。

  (5)貨物運達站__________________________________________。

  (6)收貨人______________________________________________。

  (7)合同糾紛的處理______________________________________。

  甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________

  代表人(簽字):__________ 代表人(簽字):__________

  開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________

  帳號:____________________ 帳號:____________________

  電話:____________________ 電話:____________________

  _________年____月_______日 _________年____月_______日

  簽訂地點:________________ 簽訂地點:________________