查文庫>買賣合同> 樣品買賣合同

樣品買賣合同

樣品買賣合同

  隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,能夠利用到合同的場合越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼相關的合同到底怎麼寫呢?下面是小編整理的樣品買賣合同,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

樣品買賣合同1

  供貨單位(甲方):

  地址:

  聯絡人:

  電話:

  傳真:

  借用單位(乙方):

  地址:

  聯絡人:

  傳真:

  二、雙方義務和權利:

  1、甲方對乙方承擔如下義務:

  ①、按甲方的產品提供產品使用說明書及其相應除錯軟體和技術支援。

  ②、擔負產品的培訓,並及時跟據乙方所提出的產品需求或功能的增加進行改進。

  2、乙方對甲方承擔的義務如下:

  ①、收到甲方的產品後,在_天內(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產品的相關測試,並投入試用,同時應向甲方如實提供產品相關的測試情況(測試報告);

  ②、在規定的時間內(60天)未能完成測試,需向甲方提出延時要求,經雙方協商產品測試延時的具體時間。

  ③、測試完成後,如果乙方同意購買,應及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)並支付款項,購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還,也未向甲方說明原因,則視為同意購買。④、試用期滿,乙方應如期完好歸還樣機,甲方則退還乙方押金。

  三、保密協議:

  1、智慧財產權:商標、服務標記等為甲方所有,若對其使用須經甲方同意對其產品的說明書、手冊、文件等擁有版權,產品的版權為甲方所有,乙方不得擅自複製、修改和轉讓。

  2、商業秘密:甲方未公開的有關產品、技術、價格及市場情況等方面資訊均為商業秘密,乙方對此有保密的義務,不得透露於第三方。

  四、本試用合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效(傳真件同樣有效),未盡事宜,由雙方協商解決。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同2

  賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)

  地址:____________________地址:____________________

  郵編:____________________郵編:____________________

  電話:____________________電話:____________________

  傳真:____________________傳真:____________________

  電子郵箱:________________電子郵箱:____________________

  茲為裝置買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條乙方向甲方訂購________裝置,於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的裝置________件,甲方應於________日內交付乙方。

  第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

  第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

  第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

  第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

  第六條甲方所交付裝置,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。

  第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除合同。

  第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

  第九條其他約定事項:________

  本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

  出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______

  ___________年_________月_____日___________年_________月_____日

  簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________

樣品買賣合同3

  出賣人:__(以下簡稱甲方)

  買受人:__(以下簡稱乙方)

  茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

  第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

  因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

  第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

  第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

  第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。

  出賣人(甲方):_______

  買受人(乙方):_______

  日期:________年__________月____日

樣品買賣合同4

  上訴人(原審原告)xxxx空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

  法定代表人李xx,董事長兼總經理。

  委託代理人湯x,xxxx空調工程有限公司職員。

  被上訴人(原審被告)xxx房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

  法定代表人吳xx,董事長。

  委託代理人安xx,xxx房地產開發有限公司職員。

  上訴人xxxx空調工程有限公司(以下簡稱xx空調公司)因與被上訴人xxx房地產開發有限公司(以下簡稱xxx房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院於XX年12月29日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

  xx空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,xx空調公司同xxx房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:xx空調公司送貨到xxx房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。xxx房地產公司預付定金30%、安裝除錯後付40%、執行3個月後付35%、餘款1年付清。xx空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,並承擔訴訟費。

  xxx房地產公司在一審中答辯稱:xxx房地產公司先後付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款,xx空調公司也給xxx房地產公司開具了發票。儘管xx空調公司對xxx房地產公司給付貨款16 800元存有異議,xxx房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是xx空調公司拿走的。但是,xx空調公司現在起訴要求xxx房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回xx空調公司的全部訴訟請求。

  一審法院審理查明:XX年9月13日,xx空調公司與xxx房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,約定:xxx房地產公司購買xx空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:裝置到現場後進行安裝,後即試執行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場透過合同第七條標準付40%,執行3月後付35%,餘下滿1年付清。合同簽訂後,xxx房地產公司給付xx空調公司4200元。XX年底,xx空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

  一審法院判決認定:xx空調公司、xxx房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是xx空調公司、xxx房地產公司自願協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,xx空調公司、xxx房地產公司均應依照合同,履行合同規定的義務。xxx房地產公司提出“先後付給xx空調公司4200元和16 800元,已付清xx空調公司的貨款”的答辯意見,對於xxx房地產公司給付xx空調公司4200元,xx空調公司予以認可。對於xxx房地產公司給付xx空調公司16 800元,xx空調公司予以否認,且xxx房地產公司提供的證據不足以證明xxx房地產公司已給付xx空調公司16 800元貨款,對此該院不予採信。關於訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調公司供貨時間,xxx房地產公司向xx空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時,xx空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而xx空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。xx空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予採納。理由是:合同有效期限實質約定的是xx空調公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上,雙方在合同有效期限內,只存在XX年底xx空調公司向xxx房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而xx空調公司向xxx房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產公司關於xx空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支援。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回xxxx空調工程有限公司的訴訟請求。

  xx空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、xx空調公司在合同有效期內要求xxx房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利於xxx房地產公司方面解釋。xx空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

  xxx房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文字是xx空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

  本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

  上述事實,有xx空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

  本院認為,xx空調公司與xxx房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。xxx房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但xx空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,xxx房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間,xxx房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,xx空調公司XX年提起要求xxx房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。xx空調公司關於其在合同有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是xx空調公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆xx空調公司向xxx房地產公司提供價值21 000元裝置的買賣,且已安裝完畢。故xx空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。

  一審案件受理費二百八十一元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

  二審案件受理費五百六十三元,由xxxx空調工程有限公司負擔(已交納)。

  本判決為終審判決。

樣品買賣合同5

  賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)

  地址:________地址:________

  郵編:________郵編:________

  電話:________電話:________

  傳真:________傳真:________

  電子郵箱:________電子郵箱:________

  茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條

  乙方向甲方訂購________貨物,於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件,甲方應於________日內交付乙方。

  第二條

  甲方如不能照期交付或僅能為一部分的.交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

  第三條

  如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

  第四條

  買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

  第五條

  乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應頁賠償之責。

  第六條

  甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

  第七條

  貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除合同等情況。

  第八條

  合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

  (1)提________交仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向人民法院起訴。

  第九條其他約定事項:________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

  出賣人(甲方)(簽章):________買受人(乙方)(簽章):_________

  _______年____月____日________年____月____日

  簽訂地點:________簽訂地點:________

樣品買賣合同6

  出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方)簽訂地點:___________

  買受人(企業):__________(以下簡稱乙方)簽訂時間:________年____月____日

  甲、乙雙方本著平等自願,互惠互利的原則,按照常山XX“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係,以降低XX生產成本,提高XX品質,有利於企業組織生產,促進XX銷售,經雙方協商,特訂合作協議,具體條款如下:

  一、掛聯基地基本情況:

  掛聯基地名稱:_______________________________;

  座落位置:___________________________________;

  總面積:______畝;總株數______株;樹齡________年;

  二、掛聯基地應達到的要求:

  1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農業部門制定的《常山XX“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施,並接受企業等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執行。

  2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統一”即:統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品,以確保產量和質量規格。

  3、如無自然災害等不可抗力原因,________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.

  三、掛聯雙方生產方面的權利與義務:

  1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計劃,為達到優質豐產示範的目標,根據基地實際情況雙方共同做好如下事項:

  ①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有:____________________________________________________________________________________________.

  ②對基地進行技術改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.

  ⑨對基地配置生產工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.

  ④其它有關措施:_________________________________________________________________________________________________________________.

  2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準,但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準,並要求甲方予以實施。

  3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的實地技術指導和培訓。

  4、乙方積極為甲方提供物質、生產裝置、基礎設施建設等方面的各項服務。

  5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產,如有變化需提前向乙方提出。

  6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利,其補助要求按照縣有關檔案執行。

  四、掛聯雙方的產品收購:

  1、按照常山XX“三聯三增”協作機制,乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的XXX實行優質優價收購。掛聯基地XX收購數量最少為:______公斤。

  2、乙方收購XX的標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特徵,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.

  其中:特級果(φ85∽;95的收購價:_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價:__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價:_______元公斤。

  甲乙雙方協定的標準、價格:______________________________________________________________________________________________.

  3、收購時間:___________________________________________________

  交貨地點:___________________________________________________

  付款方式:___________________________________________________

  4、協議爭議的解決方式:本協議在履行過程中,如在收購質量標準上發生糾紛,由雙方當事人協商解決或向常山XX“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第——種方式解決:

  (一)提交_______仲裁委員會仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.

  五、違約責任:

  1、由於甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施,無其它合理原因,造成果品質量達不到要求的,乙方有權拒收不合格產品並將回收多投入的成本及上級的有關補助。

  2、乙方如未能按照合同價收購XXX,則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍,反之亦然。

  3、其它_____________________________________________.

  六、以上條款必須共同遵守,協議未盡事項,由雙方協商解決。如有一方違約,由違約方賠償損失,本協議壹式六份,甲、乙雙方各執壹份,監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份,雙方簽字後生效。

  出賣人

  出賣人(章):

  住所:

  法定代表人:

  委託代理人:

  電話:

  傳真:

  開戶銀行:

  帳號:

  XX編碼:

  買受人

  買受人(章):

  住所:

  法定代表人:

  癸託代理人:

  電話:

  傳真:

  開戶銀行:

  帳號:

  XX編碼:

  監證單位意見

樣品買賣合同7

  出賣人:(以下簡稱甲方)

  買受人:(以下簡稱乙方)

  茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條 乙方向甲方訂購 貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,甲方應於 日內交付乙方。

  第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

  因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

  第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

  第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

  第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。

  第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

  第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除合同。

  合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

  甲方:__________________ 乙方:_________________

  負責人:________________ 委託人:_______________

  代表:__________________ 代表:_________________

  簽約時間:____________年____________月___________日

  出賣人(甲方):

  買受人(乙方):

樣品買賣合同8

  甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________

  乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________

  甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。

  第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本合同規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關於本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。

  第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:

  1、_________型氣墊船的價格;

  2、_________型氣墊船的繫泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

  第三條

  1、凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。

  2、凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

  第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行合同規定的支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。

  1、本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;

  2、本合同簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款、、d、_________(大寫:_________美元);

  3、

  第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、、d、_________(大寫:_________美元);

  4、

  第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、、d、_________(大寫:_________美元);

  5、

  第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、、d、_________(大寫:_________美元);

  6、每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

  第五條

  1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。

  2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了合同規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。

  第六條

  1、本合同_________型氣墊船的船體,機電裝置在正常執行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

  2、在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。

  3、甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。

  第七條

  1、雙方有義務對本合同保密,未經對方許可,不得將本合同內容洩露給

  第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。

  2、凡屬與本合同有關的通知和函電,應採用秘密方式,透過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。

  第八條

  1、在本合同履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

  2、本合同用英文書就正本兩份,各執一份。

  3、本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。

  4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。

  甲方代表(簽字):_________

  乙方代表(簽字):_________ _

  _______年____月____日 ________年____月____日 附

樣品買賣合同9

  出賣人:_________(以下簡稱甲方)。買受人:_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應於_________日內交付乙方。

  第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

  第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

  第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元,共人民幣_________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條

  乙方預知屆期不能付款的,可於_________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。第六條

  甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。第七條

  貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

  (1)提交_________仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向人民法院起訴。第九條

  其他約定事項:_________本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章):_________

  買受人(乙方)(簽章):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  簽訂地點:_________

  簽訂地點:_________

樣品買賣合同10

  甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,參照《建築工程施工合同》文字,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。

  一、 工程概況:(詳見勞務承包合同) 二、承包形式、內容、結算單價:

  1、承包形式:本工程採用建築面積包乾形式結算,建築面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規範執行。

  2、承包合同和承包單價包乾範圍:

  (1)工程所需週轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《專案材料管理協議》。

  (2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

  (包括圍牆內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。 (3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,並設定保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的建立等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。

  (4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、專案的宿舍管理制度。

  (6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。

  (7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。

  (8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑膠導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。

  (9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜,地下室採用36V以下的低壓線路,採用三相五線制。 (10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作,儘量減少損失。

  (11)構造柱、牆拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在合同內。

  3、結算單價:

  按建築面積包乾單價執行,總價: 元/m2。

  4、付款方式:

  三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。

  四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  甲方委託代理人: 乙方法定代表人(或委託代理人):

  甲方駐現場負責人: 乙方指定收料人員:

  乙方現場負責人:

  二OO七年月

  日

樣品買賣合同11

  供方(甲方):

  通訊地址: 電話: 傳真:

  需方(乙方):

  通訊地址:電話傳真:

  甲、乙雙方經平等協商,就乙方購買甲方 產品,簽訂本合同,內容如下:

  一、質量標準:乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

  二、交貨時間、地點:甲方應在 年 月日前將產品送至乙方指定的送貨地 。

  三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ,聯絡電話 ;收貨人2姓名 身份證號 ,聯絡電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後 日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

  四、付款時間、方式:乙方應在收貨後天內透過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

  五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物,乙方有權解除本合同,並有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款,甲方有權解除本合同,並有權按合同約定追究乙方違約責任。

  六、爭議解決:甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

  七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)

  甲方(代表): 乙方(代表):

  年月日 年月日

樣品買賣合同12

  合同編號:____

  出賣人:_____(以下簡稱甲方)

  買受人:_____(以下簡稱乙方)

  經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條甲方應封存樣品,並對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

  第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產品與樣品相同,甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

  第三條產品的數量和計量單位、計量方法

  1.產品的數量:_____

  2.計量單位、計量方法:_____

  第四條產品的價格,按下列第( )項執行:

  1.按甲乙雙方的商定價格;

  2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

  3.按照國家定價履行。

  第五條產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

  1.產品的交貨單位:_____。

  2.交貨方法,按下列第( )項執行:

  (1)乙方送貨;

  (2)乙方代運;

  (3)甲方自提自運。

  3.產品的交(提)貨期限:_____

  4.運輸方式:_____

  5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

  第六條買賣貨款議定每件人民幣______元,共人民幣________元

  交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

  第七條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償責任。

  第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。

  第九條甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

  第十條驗收方法

  第十一條對產品提出異議的時間和辦法

  1.乙方在驗收中,如果發現產品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內向甲方提出書面異議;在託收承付期內,乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的,視為產品合乎樣品。

  2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

  3.是否是甲方在接到需方書面異議後,應在天內負責處理,否則,即視為預設乙方提出的異議和處理意見。

  第十二條甲方所交付產品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除合同。

  第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

  第十四條其它第十五條本合同自______年合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份。

  賣方:________(簽章)

  法定代表人:________(簽章)

  地址:___________

  電話:________

  開戶銀行:________________

  賬號:___

  買方:________(簽章)

  法定代表人:________(簽章)

  地址:_____

  電話:________

  開戶銀行:________

  賬號:____

  簽約日期:________年________月________日

樣品買賣合同13

  賣方:________(下稱甲方)

  地址:____________________

  郵編:____________________

  電話:____________________

  傳真:____________________

  電子郵箱:________________

  買方:________(下稱乙方)

  地址:____________________

  郵編:____________________

  電話:____________________

  傳真:____________________

  電子郵箱:________________

  茲為裝置買賣,經雙方同意議定條件如下:

  第一條乙方向甲方訂購________裝置,於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的裝置________件,甲方應於________日內交付乙方。

  第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

  第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

  第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

  第五條乙方預知屆期不能付款的,可於XXX通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

  第六條甲方所交付裝置,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。

  第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除合同。

  第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

  第九條其他約定事項:

  _____________________________。

  第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

  出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______

  ___________年_________月_____日___________年_________月_____日

  簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________

樣品買賣合同14

  出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

  買受人:__________________(以下簡稱乙方)

  茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:

  第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於_____日內交付乙方。

  第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。

  第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

  第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,於甲方交貨同時悉數付清。

  如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。

  甲方因此所受的損失,由乙方賠償。

  第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。

  第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。

  第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除合同。

  本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

  出賣人(甲方):__________________

  買受人(乙方):__________________

  _____年____月____日

樣品買賣合同15

  上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

  法定代表人李英寬,董事長兼總經理。

  委託代理人湯濤,河北科力空調工程有限公司職員。

  被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

  法定代表人吳山永,董事長。

  委託代理人安亞利,北京日月房地產開發有限公司職員。

  上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院於XX年12月29日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

  科力空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝除錯後付40%、執行3個月後付35%、餘款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,並承擔訴訟費。

  日月房地產公司在一審中答辯稱:日月房地產公司先後付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款,科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。儘管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是,科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。

  一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,約定:日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:裝置到現場後進行安裝,後即試執行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場透過合同第七條標準付40%,執行3月後付35%,餘下滿1年付清。合同簽訂後,日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底,科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

  一審法院判決認定:科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自願協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同,履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先後付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見,對於日月房地產公司給付科力空調公司4200元,科力空調公司予以認可。對於日月房地產公司給付科力空調公司16 800元,科力空調公司予以否認,且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款,對此該院不予採信。關於訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間,日月房地產公司向科力空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而科力空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予採納。理由是:合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上,雙方在合同有效期限內,只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關於科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支援。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。

  科力空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利於日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

  日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文字是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

  本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

  上述事實,有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

  本院認為,科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間,日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關於其在合同有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元裝置的買賣,且已安裝完畢。故科力空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。

  一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

  二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

  本判決為終審判決。